定作買(mǎi)賣(mài)合同（15份范本）

【第1篇】服裝定作買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)通用范本

定作人(買(mǎi)方)：_________(甲方)

承攬人(賣(mài)方)：_________(乙方)

雙方根據(jù)《 合同法 》、《 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 》等法律 法規(guī) ，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條 甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：

上腰裙長(zhǎng)

中腰腰大

下腰開(kāi)檔

前胸下檔合計(jì)

后背中檔來(lái)料名稱(chēng)數(shù)量金額

肩寬褲角

過(guò)肩膝蓋

袖長(zhǎng)腿肚 布樣或式樣

袖口臀圍

領(lǐng)大領(lǐng)高

帽大臺(tái)肯

前腰積下乍

后腰積

合計(jì)金額：￥

預(yù)付 訂金 ：￥取衣日期 年 月 日

尚欠余款：￥

第二條 質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)()、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√)。

第三條 驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條 違約責(zé)任 ：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方 違約金 。收付 定金 的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。

第五條 爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第()項(xiàng)處理。

(1)申請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁()

(2)依法向人民法院提起 訴訟 。()

第六條 其它約定事項(xiàng)：_________

第七條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(簽字)：_________

經(jīng)辦人：_________ 身份證 ：_________

聯(lián)系電話：_________ 聯(lián)系電話：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

【第2篇】青島市服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同(qf2005-07)

合同編號(hào)：________________

定作人（買(mǎi)方）：_________（甲方）

承攬人（賣(mài)方）：_________（乙方）

雙方根據(jù)《 合同法 》、《 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 》等法律 法規(guī) ，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條 甲方按下表所列要求定作（乙方供料）或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：

第二條 質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（ ）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（ ）、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（ ）（由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√）。

第三條 驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條 違約責(zé)任 ：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________％償付乙方 違約金 。收付 定金 的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金；若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。

第五條 爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第（ ）項(xiàng)處理。

（1）申請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁；（ ）

（2）依法向人民法院提起 訴訟 。（ ）

第六條 其它約定事項(xiàng)：_______________________________________

第七條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（簽字）：_________

經(jīng)辦人：_______________ 身份證 ：_______________

聯(lián)系電話：_____________ 聯(lián)系電話：_____________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_____________ 簽訂地點(diǎn)：_____________

【第3篇】青島市服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同書(shū)

定作人(買(mǎi)方)：(甲方)

承攬人(賣(mài)方)：(乙方)

簽訂時(shí)間：

簽訂地點(diǎn)：

雙方根據(jù)《 合同法 》、《 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 》等法律 法規(guī) ，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條：甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：

身長(zhǎng)褲長(zhǎng)服裝名稱(chēng)數(shù)量金額

上腰裙長(zhǎng)

中腰腰大

下腰開(kāi)檔

前胸下檔合計(jì)

后背中檔來(lái)料名稱(chēng)數(shù)量金額

肩寬褲角

過(guò)肩膝蓋

袖長(zhǎng)腿肚布樣或式樣

袖口臀圍

領(lǐng)大領(lǐng)高

帽大臺(tái)肯

前腰積下乍

后腰積

合計(jì)金額：￥取衣日期________年____月____日

預(yù)付 訂金 ：￥

尚欠余款：￥

第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)()、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√)。

第三條驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條 違約責(zé)任 ：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的%償付乙方 違約金 。收付 定金 的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。

第五條爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第()項(xiàng)處理。

(1)申請(qǐng)仲裁委員會(huì)仲裁()

(2)依法向人民法院提起 訴訟 。()

第六條其它約定事項(xiàng)：

第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方(蓋章)：乙方(簽名)：

經(jīng)辦人： 身份證 ：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

________年____月____日

【第4篇】辦公桌椅定作定制買(mǎi)賣(mài)合同

2023辦公桌椅定作定制買(mǎi)賣(mài)供方：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

需方：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

經(jīng)雙方洽談，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》有關(guān)規(guī)定，特簽訂以下合同：

一、合同內(nèi)容：

1、辦公桌臺(tái)：規(guī)格，_________，附柜，_________，用高密度板材制作。

2、書(shū)柜：規(guī)格_________。板材為主材制作。

3、椅子按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的高度配套。

4、款式按樣板。

二、數(shù)量、單價(jià)及金額：

制作小學(xué)部辦公桌椅共_________套，

價(jià)格：桌臺(tái)為_(kāi)________元/套(含附柜)，椅子為_(kāi)________元/張，_________個(gè)三聚氨板書(shū)柜，為_(kāi)________元/個(gè)?？偨痤~：_________元。(備注按已有的規(guī)格、款式、尺寸、質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)量取后制作)。這些價(jià)格為不變價(jià)，含稅費(fèi)、安裝及運(yùn)費(fèi)等，需方不再承擔(dān)其它任何費(fèi)用。

三、質(zhì)量要求：

甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經(jīng)乙方認(rèn)可并封板，甲方按樣板生產(chǎn)、交貨，如有制作問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé)修改。(注：用料、材質(zhì)、尺寸必須按乙方樣板，如果末按乙方樣板生產(chǎn)，而導(dǎo)致教職工無(wú)法使用由甲方負(fù)責(zé)更換，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。)

四、加工、售后服務(wù)方式：

甲方負(fù)責(zé)全包工包料，嚴(yán)格按照樣板要求制作。五年保修，終生保養(yǎng)。

五、交貨時(shí)間及地點(diǎn)：

在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點(diǎn)在_________倉(cāng)庫(kù)。

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方式：

甲方交貨給乙方進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收以所封樣板為標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收合格，雙方辦理交接手續(xù)。如不合標(biāo)準(zhǔn)，甲方負(fù)責(zé)修改或更換直至驗(yàn)收合格為止。乙方提出小批量的增補(bǔ)，甲方應(yīng)按原價(jià)和乙方提出的交貨時(shí)間，保質(zhì)保量地按時(shí)完成。

七、包裝、裝卸、運(yùn)輸方式及費(fèi)用：

包裝必須按廠家原包裝標(biāo)準(zhǔn)，裝載必須與運(yùn)輸方式相符，期間損壞、費(fèi)用均由甲方負(fù)責(zé)。包裝不予退還。

八、付款方式及期限：

即貨到驗(yàn)收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清。

九、違約責(zé)任：

1、甲方違約責(zé)任：

a甲方如中途變更訂做，應(yīng)賠償乙方因此而造成的損失。

b甲方如中途廢止合同，應(yīng)賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。

c甲方如超過(guò)合同規(guī)定日期交貨，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。

2、乙方違約責(zé)任：

a乙方如中途變更訂做，應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。

b乙方如中途廢止合同，應(yīng)賠償甲方因此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。

c乙方如無(wú)故超過(guò)合同規(guī)定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。

十、甲、乙雙方必須嚴(yán)格認(rèn)真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機(jī)關(guān)證明，可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

十一、本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商修訂，協(xié)商不成按民法典有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

地址：_________地址：_________

甲方代表(簽字)：_________乙方代表(簽字)：_________

電話號(hào)碼：_________電話號(hào)碼：_________

開(kāi)戶(hù)銀行：_________開(kāi)戶(hù)銀行：_________

銀行帳號(hào)：_________銀行帳號(hào)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

【第5篇】青島市服裝定作買(mǎi)賣(mài)合同

2023青島市服裝定作買(mǎi)賣(mài)合同編號(hào)：________________

定作人(買(mǎi)方)：_________(甲方)

承攬人(賣(mài)方)：_________(乙方)

雙方根據(jù)《民法典》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：

第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)()、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√)。

第三條驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。

第五條爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第()項(xiàng)處理。

(1)申請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁;()

(2)依法向人民法院提起訴訟。()

第六條其它約定事項(xiàng)：_______________________________________

第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________

經(jīng)辦人：_______________身份證：_______________

聯(lián)系電話：_____________聯(lián)系電話：_____________

_________年____月____日_________年____月____日

【第6篇】青島市服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同

合同編號(hào)：________________

定作人（買(mǎi)方）：_________（甲方）

承攬人（賣(mài)方）：_________（乙方）

雙方根據(jù)《合同法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條甲方按下表所列要求定作（乙方供料）或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：

第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（）、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（）（由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√）。

第三條驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________％償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金；若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。

第五條爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第（）項(xiàng)處理。

（1）申請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁；（）

（2）依法向人民法院提起訴訟。（）

第六條其它約定事項(xiàng)：_______________________________________

第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_________乙方（簽字）：_________

經(jīng)辦人：_______________身份證：_______________

聯(lián)系電話：_____________聯(lián)系電話：_____________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_____________簽訂地點(diǎn)：_____________

【第7篇】服裝定作買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)

合同編號(hào)：________________

定作人(買(mǎi)方)：_________(甲方)

承攬人(賣(mài)方)：_________(乙方)

雙方根據(jù)《民法典》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：

第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)( )、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)( )、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)( )(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√)。

第三條驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。

第五條爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第()項(xiàng)處理。

(1)申請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁;( )

(2)依法向人民法院提起訴訟。( )

第六條其它約定事項(xiàng)：_______________________________________

第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________

經(jīng)辦人：_______________身份證：_______________

聯(lián)系電話：_____________聯(lián)系電話：_____________

_________年____月____日_________年____月____日

【第8篇】服裝定作買(mǎi)賣(mài)合同（范本）

定作人(買(mǎi)方)：_________(甲方)

承攬人(賣(mài)方)：_________(乙方)

簽訂時(shí)間：_________

簽訂地點(diǎn)：_________

雙方根據(jù)《民法典》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條：_________甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：

第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)()、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√)。

第三條驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的______%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。

第五條爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第()項(xiàng)處理。

(1)申請(qǐng)仲裁委員會(huì)仲裁

(2)依法向人民法院提起訴訟。

第六條其它約定事項(xiàng)：

第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________乙方(簽名)：_________

經(jīng)辦人：________ _身份證：_________

聯(lián)系電話：_________聯(lián)系電話：_________

_______年_______月_______日

【第9篇】公司服裝定作買(mǎi)賣(mài)合同

2023公司服裝定作買(mǎi)賣(mài)定作人(買(mǎi)方)：_________(甲方)

承攬人(賣(mài)方)：_________(乙方)

雙方根據(jù)《民法典》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：

身長(zhǎng)褲長(zhǎng)服裝名稱(chēng)數(shù)量金額

上腰裙長(zhǎng)

中腰腰大

下腰開(kāi)檔

前胸下檔合計(jì)

后背中檔來(lái)料名稱(chēng)數(shù)量金額

肩寬褲角

過(guò)肩膝蓋

袖長(zhǎng)腿肚布樣或式樣

袖口臀圍

領(lǐng)大領(lǐng)高

帽大臺(tái)肯

前腰積下乍

后腰積

合計(jì)金額：￥

預(yù)付訂金：￥取衣日期年月日

尚欠余款：￥

第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√)。

第三條驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。

第五條爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第項(xiàng)處理。

(1)申請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向人民法院提起訴訟。

第六條其它約定事項(xiàng)：_________

第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________

經(jīng)辦人：_________身份證：_________

聯(lián)系電話：_________聯(lián)系電話：_________

_________年____月____日_________年____月____日

【第10篇】貨樣買(mǎi)賣(mài)合同與定作合同區(qū)別

一、問(wèn)題的提出

買(mǎi)賣(mài)合同 與 承攬合同 ，作為 合同法 規(guī)定的有名合同，相互之間的區(qū)別是顯而易見(jiàn)的。買(mǎi)賣(mài)合同是出賣(mài)人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)于買(mǎi)受人，買(mǎi)受人支付價(jià)款的合同。貨樣買(mǎi)賣(mài)是按貨物樣品確定買(mǎi)賣(mài)標(biāo)的物的買(mǎi)賣(mài)。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。其中 定作合同 是指承攬人根據(jù)定作人的要求，以自己技能、設(shè)備和勞力，用自己的材料為定作人制作成品，定作人接受特別制作成品并給付報(bào)酬的合同。

但在司法實(shí)踐大量的買(mǎi)賣(mài)合同和承攬合同糾紛中，經(jīng)常發(fā)生貨樣買(mǎi)賣(mài)合同和定作合同難以甄別的情況。歐豐*具訴武漢nec 加工承攬合同 糾紛一案中，原告訴稱(chēng)2004年10月開(kāi)始，其根據(jù)被告提供的貨品種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量、式樣等，為被告制作各種柜臺(tái)、燈箱等辦公家具產(chǎn)品。但是根據(jù)原告提供的 證據(jù) 來(lái)看，原、被告之間簽訂的是一份典型的買(mǎi)賣(mài)合同，雙方明確約定買(mǎi)方、賣(mài)方，貨物的數(shù)量、質(zhì)量要求和具體貨款等。類(lèi)似情況在其他 買(mǎi)賣(mài)合同糾紛 中也經(jīng)常出現(xiàn)， 上海 市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案中，2004年8月原、被告簽訂了一份《內(nèi)銷(xiāo)呢絨供需合同》，由被告根據(jù)原告提供的樣品，為原告提供價(jià)值42萬(wàn)元的鋼花呢，原告另派員到被告生產(chǎn)工廠監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量。另外，還有一種普遍存在的現(xiàn)象，即一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買(mǎi)方特有標(biāo)志，因此發(fā)生貨物質(zhì)量或者貨款糾紛，此類(lèi)案件中同樣存在屬于定作 合同糾紛 還是買(mǎi)賣(mài)合同糾紛的分歧。

二、甄別的意義

其實(shí)，區(qū)別買(mǎi)賣(mài)合同與定作合同的意義不僅在于案件的實(shí)體處理，更在于案件審理中的一些程序問(wèn)題，主要是：

一是確定案件的 管轄 問(wèn)題。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó) 民事訴訟法 〉的若干問(wèn)題的意見(jiàn)》、法函(1995)175號(hào)的規(guī)定，加工承攬合同糾紛要以加工行為地為 合同履行 地，即承攬人以自己的設(shè)備、技術(shù)為定作人加工產(chǎn)品的地點(diǎn)，但如合同約定接收加工成果地為合同履行地，則從合同約定，不以加工地為合同履行地。如果合同沒(méi)有實(shí)際履行，當(dāng)事人雙方又都不在合同約定的履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄，合同約定的履行地法院無(wú) 管轄權(quán) 。而買(mǎi)賣(mài)合同中，雙方當(dāng)事人沒(méi)有約定合同履行地時(shí)，應(yīng)以當(dāng)事人約定的交貨地點(diǎn)作為合同履行地。除交貨地外，合同中約定的貨物到達(dá)地、到站地、驗(yàn)收地、安裝調(diào)試地等均不視為合同履行地。合同沒(méi)有約定交貨地的，依交貨方式確定合同履行地：采用送貨方式的，以貨物發(fā)運(yùn)地為合同履行地采用自提貨方式的，以提貨地為合同履行地。合同實(shí)際履行地與合同約定履行地不一致的，以實(shí)際履行地為合同履行地。只要部分貨物的交付地點(diǎn)與合同約定的交貨地點(diǎn)一致，就要以約定地點(diǎn)為合同履行地，以合同約定的交貨地點(diǎn)確定管轄權(quán)。如果合同沒(méi)有實(shí)際履行，當(dāng)事人雙方住所地又都不在合同約定履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄。綜上，承攬合同以加工地為主要管轄地，而買(mǎi)賣(mài)合同則主要以交貨地確定管轄地。因此，在很多時(shí)候合同的性質(zhì)直接決定著管轄地的確定和案件是否移送問(wèn)題。

二是確定當(dāng)事人舉證的分配。按照最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條的規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對(duì)方訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提供證據(jù)加以證明”，“沒(méi)有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實(shí)主張，由負(fù)有 舉證責(zé)任 的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果”。不同的合同糾紛對(duì)當(dāng)事人舉證責(zé)任的要求是有區(qū)別的。承攬合同要求定作人舉證證明按照合同約定提供了相應(yīng)的技術(shù)要求或者材料，并且按照約定時(shí)間驗(yàn)收、接受加工成果，支付一定的報(bào)酬或者材料費(fèi)用承攬人要舉證證明按照定作人的技術(shù)要求保質(zhì)保量地在約定的時(shí)間內(nèi)完成了加工成果。買(mǎi)賣(mài)合同只要求賣(mài)方提供證據(jù)證明交付的標(biāo)的物符合約定的質(zhì)量要求，在約定的時(shí)間內(nèi)交付相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的物即可而買(mǎi)方則要舉證證明按時(shí)收貨按時(shí)支付貨款。舉證責(zé)任包括行為責(zé)任和結(jié)果責(zé)任，在司法實(shí)踐中，除了為證明自己主張的事實(shí)要提供相應(yīng)的證據(jù)，承擔(dān)相應(yīng)的行為責(zé)任之外，還要承擔(dān)因?yàn)椴荒芘e證或者舉證不力而要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任。承攬合同與買(mǎi)賣(mài)合同，當(dāng)事人所要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任也是不一樣的，承攬人沒(méi)有按時(shí)完成工作成果，負(fù)有的是繼續(xù)完成并承擔(dān) 違約責(zé)任 ，而不承擔(dān)定作人拒不接受工作成果的結(jié)果責(zé)任出賣(mài)人如果不能及時(shí)供貨，買(mǎi)受人可以單方 解除合同 并要求出賣(mài)人承擔(dān)違約責(zé)任。

三、甄別方法

甄別方法之一：承攬人身份特定化。在承攬合同中，雙方當(dāng)事人注重的是工作成果完成的條件，是承攬人的“合作”。根據(jù)合同法第二百五十三條的規(guī)定，承攬合同的承攬人必須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成工作或者工作的主要部分。如果定作人所需要的標(biāo)的物能夠從市場(chǎng)上任意買(mǎi)到，定作人就不必通過(guò)訂立承攬合同要求承攬人來(lái)完成。因此，定作人選定承攬人是基于承攬人的技術(shù)、設(shè)備和勞力，具有特定要求的。如果承攬人擅自將工作交由第三人完成的，將構(gòu)成根本違約。此時(shí)，定作人可以選擇要求承攬人對(duì)第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)，或者通知承攬人解除合同、賠償損失。合同未經(jīng)定作人同意，不能將工作或者工作的主要部分轉(zhuǎn)交第三人完成。而買(mǎi)賣(mài)合同中，賣(mài)方的生產(chǎn)過(guò)程不需買(mǎi)方制約，賣(mài)方可以將工作任務(wù)轉(zhuǎn)交第三人完成，無(wú)須征得買(mǎi)方同意。因此，甄別承攬合同和買(mǎi)賣(mài)合同，首先要看承攬人或者出賣(mài)人是否特定的。如上文提到長(zhǎng)寧*院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案中，被告是根據(jù)原告提供的樣品交付貨物的，但是被告自身作為貿(mào)易公司是沒(méi)有制作能力的，只能委托工廠加工。因此，按照承攬合同承攬人特定化的要求，該案應(yīng)該定性為貨樣買(mǎi)賣(mài)合同糾紛。

甄別方法之二：承攬合同定作物特定化。承攬合同的標(biāo)的物是嚴(yán)格按照定作人的要求制作的，用以滿(mǎn)足定作人的特殊要求，而且必須以定作人所具有的條件來(lái)完成。首先，這種標(biāo)的物是在 合同生效 后才開(kāi)始制作的，從制作開(kāi)始即為定作人所有，承攬人無(wú)權(quán)處分，只有在定作人超過(guò)兩個(gè)月不支付承攬報(bào)酬的情況下，承攬人才能作留置處理，否則要承擔(dān)民事 侵權(quán)責(zé)任 。因此承攬合同的標(biāo)的物是承攬人運(yùn)用自己的技術(shù)、設(shè)備和勞力在合同生效后制作的特定物，而買(mǎi)賣(mài)合同的標(biāo)的物可以是特定物，也可以是種類(lèi)物。買(mǎi)賣(mài)合同標(biāo)的物的特定性，通常是不改變標(biāo)的物本質(zhì)屬性，標(biāo)的物可能在 合同成立 時(shí)已經(jīng)存在也可以是在合同成立后生產(chǎn)。這種特定性是相對(duì)的，往往是買(mǎi)方在賣(mài)方的產(chǎn)品范圍內(nèi)或者基礎(chǔ)上，做些選擇性的確定，產(chǎn)品本質(zhì)屬性并不改變。上文提到的一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買(mǎi)方特有標(biāo)志，如超市要求廠家在供應(yīng)商品上打上超市標(biāo)志的行為，不能定性為定作行為，仍屬于買(mǎi)賣(mài)行為。

【第11篇】青島市服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同(qf2021-07)

合同編號(hào)：________________

定作人（買(mǎi)方）：_________（甲方）

承攬人（賣(mài)方）：_________（乙方）

雙方根據(jù)《 合同法 》、《 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 》等法律 法規(guī) ，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條 甲方按下表所列要求定作（乙方供料）或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：

身長(zhǎng)

褲長(zhǎng)

服裝名稱(chēng)

數(shù)量

金額

上腰

裙長(zhǎng)

中腰

腰大

下腰

開(kāi)檔

前胸

下檔

合計(jì)

后背

中檔

來(lái)料名稱(chēng)

數(shù)量

金額

肩寬

褲角

過(guò)肩

膝蓋

袖長(zhǎng)

腿肚

布樣或式樣

袖口

臀圍

領(lǐng)大

領(lǐng)高

帽大

臺(tái)肯

前腰積

下乍

后腰積

合計(jì)金額：￥

取衣日期

年 月 日

預(yù)付 訂金 ：￥

尚欠余款：￥

第二條 質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（ ）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（ ）、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（ ）（由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√）。

第三條 驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條 違約責(zé)任 ：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________％償付乙方 違約金 。收付 定金 的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金；若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。

第五條 爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第（ ）項(xiàng)處理。

（1）申請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁；（ ）

（2）依法向人民法院提起 訴訟 。（ ）

第六條 其它約定事項(xiàng)：_______________________________________

第七條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（簽字）：_________

經(jīng)辦人：_______________ 身份證 ：_______________

聯(lián)系電話：_____________ 聯(lián)系電話：_____________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_____________ 簽訂地點(diǎn)：_____________

【第12篇】青島市服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同樣書(shū)

甲方：

聯(lián)系電話：

營(yíng)業(yè)地址：

乙方：

聯(lián)系電話：

營(yíng)業(yè)地址：

甲乙雙方為了加強(qiáng)雙方的合作，本著平等互利的原則，就乙方為甲方 代理 貨物運(yùn)輸事宜，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

一，甲方指定乙方代理其航空，海運(yùn)，陸運(yùn)，快遞等運(yùn)輸服務(wù)和運(yùn)費(fèi)到付服務(wù)。

二，雙方的權(quán)利和義務(wù)：

甲方的權(quán)利：

甲方需要國(guó)際運(yùn)輸?shù)呢浳铮碛靡曳降膬?yōu)質(zhì)運(yùn)輸服務(wù)。

甲方享有獲取貨物的免費(fèi)跟蹤，查詢(xún)，索取簽收記錄(指快遞)的權(quán)利。

由于乙方的過(guò)失造成甲方貨物丟失，損毀等情況下，甲方在收貨時(shí)即時(shí)提出異議，有提出索賠的權(quán)利。

乙方的權(quán)利：

乙方享有依照協(xié)議收取運(yùn)費(fèi)的權(quán)利。

乙方有檢查貨物的合法性及包裝的權(quán)利。

若甲方稱(chēng)量填寫(xiě)重量有誤，乙方有權(quán)更正。

甲方的義務(wù)：

在發(fā)貨前以電話或傳真(貨物托運(yùn)書(shū))通知乙方到指定地點(diǎn)提取貨物，或送貨到乙方指定地點(diǎn)。

在約定的時(shí)間內(nèi)備好貨物及資料。包括：妥善做好貨物的內(nèi)外包裝詳細(xì)的貨物托運(yùn)書(shū)并聲明貨物價(jià)值以英文正確完整地填妥運(yùn)單(快遞貨物)所有非文件類(lèi)物品，必須以英文填寫(xiě)好商業(yè)發(fā)票，裝箱單某些特殊物品，須按中國(guó)海關(guān)和目的地國(guó)海關(guān)的要求，備妥必要的清關(guān)文件。

按協(xié)議及時(shí)支付乙方運(yùn)費(fèi)。如甲方無(wú)能力或拒絕支付運(yùn)費(fèi)，由本協(xié)議的甲方的負(fù)責(zé)人承擔(dān)所有運(yùn)費(fèi)及 訴訟費(fèi) 和 律師 費(fèi)。本協(xié)議甲方負(fù)責(zé)人為：( 身份證 號(hào)碼：.

乙方的義務(wù)：

接到通知后，及時(shí)上門(mén)提取甲方發(fā)運(yùn)的貨物，或在甲方送貨上門(mén)時(shí)，作好接貨工作。

及時(shí)操作貨物，安全，及時(shí)，準(zhǔn)確地將貨物運(yùn)至指定的目的地，快遞須派送到門(mén)，取得簽收記錄。

接受甲方的電話查詢(xún)，及時(shí)查看電腦系統(tǒng)，并給出貨物跟蹤信息。

對(duì)有問(wèn)題的快件，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并跟蹤處理直至問(wèn)題解決。

每15天告知甲方運(yùn)費(fèi)金額。

三，禁運(yùn)物品：

乙方有權(quán)拒絕承運(yùn)禁止運(yùn)輸?shù)奈锲贰?/p>

乙方有權(quán)拒絕承運(yùn)液體，有毒，易燃，易爆，腐蝕性或其它任何危險(xiǎn)品。

乙方有權(quán)拒絕承運(yùn)貨物途經(jīng)國(guó)或目的地國(guó)家禁止運(yùn)輸或進(jìn)口的物品。

乙方有權(quán)拒絕承運(yùn)如盜版，侵權(quán)等任何不合法的物品及中國(guó)海關(guān)禁止出口的物品。

若甲方托運(yùn)任何禁運(yùn)品，所引起的一切后果由甲方自負(fù)。包括運(yùn)費(fèi)，退運(yùn)費(fèi)用，訴訟費(fèi)，律師費(fèi)，沒(méi)收貨物，罰款等以及任何法律制裁。

四，甲乙雙方承認(rèn)并遵守以下條款：

重點(diǎn)聲明：

對(duì)于甲方提出的索賠，乙方有義務(wù)代理受理按照華沙公約，每票貨物賠償最高限額為100.00美元。但在甲方運(yùn)費(fèi)給付前，乙方對(duì)于任何索賠申請(qǐng)可不受理。聲稱(chēng)索賠之金額不得與運(yùn)費(fèi)抵銷(xiāo)。

2，甲方因發(fā)現(xiàn)托運(yùn)的貨物有損毀或遺失的情況需要索賠時(shí)，必須向乙方提供相關(guān)的 證據(jù) ，否則乙方有權(quán)拒絕受理。

3，乙方可以接受按照甲方要求和指示代做貨物裝箱單，商業(yè)發(fā)票，但如果因此造成報(bào)關(guān)，清關(guān)上的問(wèn)題慨由甲方負(fù)責(zé)。

4，乙方接受甲方每票貨物的托運(yùn)時(shí)，如沒(méi)有委托乙方代理目的地清關(guān)時(shí)，乙方對(duì)貨物在目的地清關(guān)不負(fù)任何責(zé)任。

5，若甲方托運(yùn)貨物需要保險(xiǎn)，需要特別聲明，并另付費(fèi)用(貨值的千分之二)，如貨值較大我司建議乙方購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)。

6，甲方須繳付因清關(guān)所造成的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，商檢費(fèi)等海關(guān)所收費(fèi)用。

7，對(duì)于確因不可抗力因素和非乙方原因而延誤貨物運(yùn)輸，乙方不承擔(dān)責(zé)任。乙方有義務(wù)及時(shí)通知甲方貨物因不可抗力因素(如：地震，海嘯，罷工等)造成延誤的事實(shí)，并爭(zhēng)取有效措施努力補(bǔ)救。

五，付款條件：

雙方同意本協(xié)議簽署后，運(yùn)費(fèi)的結(jié)算采取月結(jié)方式。乙方每月5號(hào)前提供上月對(duì)賬單給甲方，甲方在收到帳單后一周內(nèi)對(duì)帳且蓋章確認(rèn)回傳，并在當(dāng)月10號(hào)前將所有費(fèi)用支付給乙方。逾期每日收 違約金 1%(百分之一)。

如未到結(jié)算期但甲方應(yīng)付乙方運(yùn)費(fèi)金額超過(guò)人民幣萬(wàn)元整，小寫(xiě)：_________(該限額同樣適用于外幣折算人民幣)則必須馬上結(jié)清，甲方在收到帳單后2天內(nèi)對(duì)帳并付款。逾期每日收取違約金1%(百分之一)。

付款必須匯入我司指定的帳號(hào)或由我司財(cái)務(wù)部門(mén)出具法人證明的指定人員。

如甲方需乙方提供墊付款服務(wù)，甲方應(yīng)在乙方墊款日七日內(nèi)將墊付款付到乙方的帳上。

六，價(jià)格變動(dòng)：

乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)行情，按國(guó)家 法規(guī) 對(duì)運(yùn)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)在發(fā)貨前通知甲方。

七，協(xié)議履行：

甲乙雙方任何一方不履行本協(xié)議，另一方有權(quán)終止代理關(guān)系。但對(duì)于甲方，不影響運(yùn)費(fèi)的正常支付對(duì)于乙方，有義務(wù)受理貨物查詢(xún)跟蹤或索賠，直至貨物簽收或索賠結(jié)案。

八，有效期：

本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，有效期自簽字日起一年有效。協(xié)議到期后，如雙方無(wú)異議，可以繼續(xù)生效。其它未盡事宜，由雙方另行友好協(xié)商解決。

本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。各份具有同等法律效力。

甲方：乙方：

負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：

日期：日期：

【第13篇】貨樣買(mǎi)賣(mài)合同與定作合同

一、問(wèn)題的提出

買(mǎi)賣(mài)合同與承攬合同，作為合同法規(guī)定的有名合同，相互之間的區(qū)別是顯而易見(jiàn)的。買(mǎi)賣(mài)合同是出賣(mài)人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)于買(mǎi)受人，買(mǎi)受人支付價(jià)款的合同。貨樣買(mǎi)賣(mài)是按貨物樣品確定買(mǎi)賣(mài)標(biāo)的物的買(mǎi)賣(mài)。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。其中定作合同是指承攬人根據(jù)定作人的要求，以自己技能、設(shè)備和勞力，用自己的材料為定作人制作成品，定作人接受特別制作成品并給付報(bào)酬的合同。

但在司法實(shí)踐大量的買(mǎi)賣(mài)合同和承攬合同糾紛中，經(jīng)常發(fā)生貨樣買(mǎi)賣(mài)合同和定作合同難以甄別的情況。歐豐*具訴武漢nec加工承攬合同糾紛一案中，原告訴稱(chēng)2004年10月開(kāi)始，其根據(jù)被告提供的貨品種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量、式樣等，為被告制作各種柜臺(tái)、燈箱等辦公家具產(chǎn)品。但是根據(jù)原告提供的證據(jù)來(lái)看，原、被告之間簽訂的是一份典型的買(mǎi)賣(mài)合同，雙方明確約定買(mǎi)方、賣(mài)方，貨物的數(shù)量、質(zhì)量要求和具體貨款等。類(lèi)似情況在其他買(mǎi)賣(mài)合同糾紛中也經(jīng)常出現(xiàn)，上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案中，2004年8月原、被告簽訂了一份《內(nèi)銷(xiāo)呢絨供需合同》，由被告根據(jù)原告提供的樣品，為原告提供價(jià)值42萬(wàn)元的鋼花呢，原告另派員到被告生產(chǎn)工廠監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量。另外，還有一種普遍存在的現(xiàn)象，即一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買(mǎi)方特有標(biāo)志，因此發(fā)生貨物質(zhì)量或者貨款糾紛，此類(lèi)案件中同樣存在屬于定作合同糾紛還是買(mǎi)賣(mài)合同糾紛的分歧。

二、甄別的意義

其實(shí)，區(qū)別買(mǎi)賣(mài)合同與定作合同的意義不僅在于案件的實(shí)體處理，更在于案件審理中的一些程序問(wèn)題，主要是：

一是確定案件的管轄問(wèn)題。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的若干問(wèn)題的意見(jiàn)》、法函(1995)175號(hào)的規(guī)定，加工承攬合同糾紛要以加工行為地為合同履行地，即承攬人以自己的設(shè)備、技術(shù)為定作人加工產(chǎn)品的地點(diǎn)，但如合同約定接收加工成果地為合同履行地，則從合同約定，不以加工地為合同履行地。如果合同沒(méi)有實(shí)際履行，當(dāng)事人雙方又都不在合同約定的履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄，合同約定的履行地法院無(wú)管轄權(quán)。而買(mǎi)賣(mài)合同中，雙方當(dāng)事人沒(méi)有約定合同履行地時(shí)，應(yīng)以當(dāng)事人約定的交貨地點(diǎn)作為合同履行地。除交貨地外，合同中約定的貨物到達(dá)地、到站地、驗(yàn)收地、安裝調(diào)試地等均不視為合同履行地。合同沒(méi)有約定交貨地的，依交貨方式確定合同履行地：采用送貨方式的，以貨物發(fā)運(yùn)地為合同履行地;采用自提貨方式的，以提貨地為合同履行地。合同實(shí)際履行地與合同約定履行地不一致的，以實(shí)際履行地為合同履行地。只要部分貨物的交付地點(diǎn)與合同約定的交貨地點(diǎn)一致，就要以約定地點(diǎn)為合同履行地，以合同約定的交貨地點(diǎn)確定管轄權(quán)。如果合同沒(méi)有實(shí)際履行，當(dāng)事人雙方住所地又都不在合同約定履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄。綜上，承攬合同以加工地為主要管轄地，而買(mǎi)賣(mài)合同則主要以交貨地確定管轄地。因此，在很多時(shí)候合同的性質(zhì)直接決定著管轄地的確定和案件是否移送問(wèn)題。

二是確定當(dāng)事人舉證的分配。按照最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條的規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對(duì)方訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提供證據(jù)加以證明”，“沒(méi)有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實(shí)主張，由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果”。不同的合同糾紛對(duì)當(dāng)事人舉證責(zé)任的要求是有區(qū)別的。承攬合同要求定作人舉證證明按照合同約定提供了相應(yīng)的技術(shù)要求或者材料，并且按照約定時(shí)間驗(yàn)收、接受加工成果，支付一定的報(bào)酬或者材料費(fèi)用;承攬人要舉證證明按照定作人的技術(shù)要求保質(zhì)保量地在約定的時(shí)間內(nèi)完成了加工成果。買(mǎi)賣(mài)合同只要求賣(mài)方提供證據(jù)證明交付的標(biāo)的物符合約定的質(zhì)量要求，在約定的時(shí)間內(nèi)交付相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的物即可;而買(mǎi)方則要舉證證明按時(shí)收貨按時(shí)支付貨款。舉證責(zé)任包括行為責(zé)任和結(jié)果責(zé)任，在司法實(shí)踐中，除了為證明自己主張的事實(shí)要提供相應(yīng)的證據(jù)，承擔(dān)相應(yīng)的行為責(zé)任之外，還要承擔(dān)因?yàn)椴荒芘e證或者舉證不力而要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任。承攬合同與買(mǎi)賣(mài)合同，當(dāng)事人所要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任也是不一樣的，承攬人沒(méi)有按時(shí)完成工作成果，負(fù)有的是繼續(xù)完成并承擔(dān)違約責(zé)任，而不承擔(dān)定作人拒不接受工作成果的結(jié)果責(zé)任;出賣(mài)人如果不能及時(shí)供貨，買(mǎi)受人可以單方解除合同并要求出賣(mài)人承擔(dān)違約責(zé)任。

三、甄別方法

甄別方法之一：承攬人身份特定化。在承攬合同中，雙方當(dāng)事人注重的是工作成果完成的條件，是承攬人的“合作”。根據(jù)合同法第二百五十三條的規(guī)定，承攬合同的承攬人必須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成工作或者工作的主要部分。如果定作人所需要的標(biāo)的物能夠從市場(chǎng)上任意買(mǎi)到，定作人就不必通過(guò)訂立承攬合同要求承攬人來(lái)完成。因此，定作人選定承攬人是基于承攬人的技術(shù)、設(shè)備和勞力，具有特定要求的。如果承攬人擅自將工作交由第三人完成的，將構(gòu)成根本違約。此時(shí)，定作人可以選擇要求承攬人對(duì)第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)，或者通知承攬人解除合同、賠償損失。合同未經(jīng)定作人同意，不能將工作或者工作的主要部分轉(zhuǎn)交第三人完成。而買(mǎi)賣(mài)合同中，賣(mài)方的生產(chǎn)過(guò)程不需買(mǎi)方制約，賣(mài)方可以將工作任務(wù)轉(zhuǎn)交第三人完成，無(wú)須征得買(mǎi)方同意。因此，甄別承攬合同和買(mǎi)賣(mài)合同，首先要看承攬人或者出賣(mài)人是否特定的。如上文提到長(zhǎng)寧*院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案中，被告是根據(jù)原告提供的樣品交付貨物的，但是被告自身作為貿(mào)易公司是沒(méi)有制作能力的，只能委托工廠加工。因此，按照承攬合同承攬人特定化的要求，該案應(yīng)該定性為貨樣買(mǎi)賣(mài)合同糾紛。

甄別方法之二：承攬合同定作物特定化。承攬合同的標(biāo)的物是嚴(yán)格按照定作人的要求制作的，用以滿(mǎn)足定作人的特殊要求，而且必須以定作人所具有的條件來(lái)完成。首先，這種標(biāo)的物是在合同生效后才開(kāi)始制作的，從制作開(kāi)始即為定作人所有，承攬人無(wú)權(quán)處分，只有在定作人超過(guò)兩個(gè)月不支付承攬報(bào)酬的情況下，承攬人才能作留置處理，否則要承擔(dān)民事侵權(quán)責(zé)任。因此承攬合同的標(biāo)的物是承攬人運(yùn)用自己的技術(shù)、設(shè)備和勞力在合同生效后制作的特定物，而買(mǎi)賣(mài)合同的標(biāo)的物可以是特定物，也可以是種類(lèi)物。買(mǎi)賣(mài)合同標(biāo)的物的特定性，通常是不改變標(biāo)的物本質(zhì)屬性，標(biāo)的物可能在合同成立時(shí)已經(jīng)存在也可以是在合同成立后生產(chǎn)。這種特定性是相對(duì)的，往往是買(mǎi)方在賣(mài)方的產(chǎn)品范圍內(nèi)或者基礎(chǔ)上，做些選擇性的確定，產(chǎn)品本質(zhì)屬性并不改變。上文提到的一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買(mǎi)方特有標(biāo)志，如超市要求廠家在供應(yīng)商品上打上超市標(biāo)志的行為，不能定性為定作行為，仍屬于買(mǎi)賣(mài)行為。

【第14篇】青島市服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同書(shū)范本

定作人(買(mǎi)方)： (甲方)

承攬人(賣(mài)方)： (乙方)

簽訂時(shí)間：

簽訂地點(diǎn)：

雙方根據(jù)《 合同法 》、《 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 》等法律 法規(guī) ，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條 ：甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：

第二條 質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)()、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√)。

第三條 驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條 違約責(zé)任 ：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的 %償付乙方 違約金 。收付 定金 的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。

第五條 爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第( )項(xiàng)處理。

(1)申請(qǐng) 仲裁委員會(huì)仲裁( )

(2)依法向人民法院提起 訴訟 。( )

第六條 其它約定事項(xiàng)：

第七條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方(蓋章)： 乙方(簽名)：

經(jīng)辦人： 身份證 ：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

年 月 日

【第15篇】服裝定作買(mǎi)賣(mài)通用版合同

范本 合同編號(hào)：_________ 定作人(買(mǎi)方)：_________(甲方) 承攬人(賣(mài)方)：_________(乙方) 雙方根據(jù)( 合同法 )、( 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 )等法律 法規(guī) ，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：

第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)()、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√)。

第三條驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按

第一條表格所列要求交付商品。

第四條 違約責(zé)任 ：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________％償付乙方 違約金 。收付 定金 的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金；若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。

第五條爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第()項(xiàng)處理。

(1)申請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁；()

(2)依法向人民法院提起 訴訟 。()

第六條其它約定事項(xiàng)：_________

第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。 甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________ 經(jīng)辦人：_________ 身份證 ：_________ 聯(lián)系電話：_________聯(lián)系電話：_________ ________年____月____日________年____月____日 簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________