土建施工合同（15份范本）

發(fā)布時間：2024-11-12 查看人數(shù)：81

投訴下載一鍵復制全文

【導語】土建施工合同怎么寫才規(guī)范？本文根據受用戶歡迎程度整理了15篇優(yōu)質的土建施工合同范文，都是標準的書寫參考模板，便于您一一對比，找到符合自己需求的范本。以下是15篇土建施工合同范文，希望您能喜歡。

目錄
第1篇延吉市土建工程施工合同補充協(xié)議第2篇土建施工勞務合同范本最新第3篇水利水電土建工程施工合同第4篇高碑店市水利水電土建工程施工合同第5篇土建施工勞務合同第6篇土建工程施工勞務合同第7篇重慶市水利水電土建工程施工合同新整理版第8篇重慶市水利水電土建工程施工合同第9篇土建工程施工承包合同第10篇土建水電工程施工合同書第11篇水利水電土建工程施工合同條件第12篇土建工程施工合同第13篇重慶市水利水電土建工程施工合同(示本yz--2005--0208) 第14篇土建門樓施工合同第15篇土建建設工程施工合同

土建施工合同

【第1篇】延吉市土建工程施工合同補充協(xié)議

甲方：________實業(yè)發(fā)展有限公司

乙方：________建筑工程公司

甲乙雙方本著平等互利的原則，就工程施工有關事宜進行友好協(xié)商，并共同達成以下補充協(xié)議：

一、工程造價：

1、土建工程造價按二類工程取費，總價下浮4.8%后為甲乙雙方土建工程結算造價。

2、安裝工程造價按三類工程取費，總價下浮2%后為甲乙雙方安裝工程結算造價。

3、材料價格計取劃分為土建結構及安裝預埋材料計取階段(地下結構至主體封頂)和建筑及水電安裝工程材料計取階段(主體封頂前一個月至________年________月________日)，分段計算確認，即雙方每月確定一次單價，該段工程完工后按月平均單價計算該段工程材料結算價值。

4、工程材料設備價格中信息價與市場價差額在正負15萬元(指本合同工程單項材料總值差額，下同)區(qū)間以內的工程材料按信息價計，信息價與市場價差額在正負15萬元區(qū)間以外的工程材料，乙方須依據工程材料實際市場批發(fā)價書面報甲方確認，并按雙方確認價進行工程結算。

5、乙方同意不收取下列費用：工程搶工措施費、工程質量保證施工措施費、擾民施工措施費、場地不足施工措施費、一般施工安全及技術施工措施費(如在定額項目中已含，不再另行扣除，但也不額外追加);現(xiàn)場文明施工措施費雙方另行協(xié)商。

6、由甲方分包的工程，乙方項目部按分包工程總價2%(主要設備費除外)收取總分包配合費、管理費，并由甲方從各專業(yè)工程工程款中扣付給乙方環(huán)慶花園項目部。

7、工程造價計算依據以本協(xié)議相關條款，機械工業(yè)部深圳設計研究院設計的建筑、結構、安裝施工圖及圖紙會審紀要、經甲方工程主管部門、設計院、監(jiān)理公司共同確認的設計變更和經甲方、監(jiān)理公司共同確認的施工現(xiàn)場經濟簽證為準。

8、設計變更和經濟簽證均按本協(xié)議相關條款約定原則計量計價，乙方不得拒絕施工，也不得出要求單獨按包干價計價，除非甲方同意。

二、甲供工程材料、設備和甲分包工程：

1、甲供材料有：鋼筋、商品砼。

2、甲供設備有：電梯、發(fā)電機、高低壓配電柜、水泵。

3、甲分包專業(yè)工程有：鋁合金門窗制安工程、防火門制安工程(含入戶門)、裙房二次內外裝飾及安裝工程、電梯供安工程、消防工程、燃氣工程、空調工程、高低壓配電工程、有線電視、電話工程、監(jiān)視對講系統(tǒng)工程、自動抄水、電表系統(tǒng)工程。

三、工程款支付：

1、在________年以前施工的樁基工程的工程款支付及結算事宜：在工程出±0.00及甲方領到項目預售許可證后三日內，甲方應向乙方支付足80萬元，同時乙方應將全部結算資料報甲方，甲方應在2個月內審核完畢，并在其后3個月內按月平均分三批付清工程結算尾款。

2、________年以后施工的樁基工程結算事宜：樁基施工完畢經質檢合格后，乙方備齊全部工程資料及結算書，甲方收到齊全的工程資料后30日內審核完畢，經乙方確認甲方審核結果后，甲方在三個月內平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一審定結算款)。

3、地下室工程完工出±0.00后10日內乙方應將結算資料報甲方審核，甲方應在30日內審核完，并支付結算款的65%，其余的35%在扣除結算總價5%的工程保修金后在主體封頂后30日內支付。

4、上部結構工程甲方按結構施工進度每完成5層支付70%工程款，砌筑工程根據工程總砌筑量均衡分三段，每次支付70%工程款。主體建筑裝修及水電安裝按每完成5層單項工程為一個施工階段，每一階段形象進度完成后支付70%工程款。前述每一階段施工進度完成后，由乙方將形象進度報表交甲方，甲方在7日內按合同約定要求審核完畢，審核完畢經乙方確認無異議后5日內按審定的工程款及支付比例支付給乙方。

5、工程竣工驗收完后60日內按工程合同暫定造價付至85%，在工程結算審定后100日內平均分三期支付完工程結算余款(扣除5%保修款)。當結算時間超過2個月，則自工程竣工即領取檔案合格證之日算起30天內甲方付至工程總價的95%，

四、本合同工程凡需乙方協(xié)助辦理的施工許可證及其他各項報建、報批、報驗、質監(jiān)、質檢、安檢等手續(xù)，乙方應在甲方提供有關手續(xù)后15日內辦妥交給甲方。

五、本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方另行協(xié)商。

六、本協(xié)議為報建合同不可分割之附件，報建合同中與本補充協(xié)議有相異之處，以本協(xié)議為準。

七、本補充協(xié)議經甲、乙雙方簽字蓋章及環(huán)慶花園項目部正式成立、乙方按期辦妥施工許可證之日起生效。

甲方：________________乙方：________________

代表：________________代表：________________

【第2篇】土建施工勞務合同范本最新

甲方：

地址：

電話：

乙方：

地址：

電話：

依照《民法典》及其他相關法律法規(guī)規(guī)定，本著公平、公正、平等互利、誠實守信的原則，經甲乙雙方協(xié)商一致簽訂本勞務合同。

一、勞務合同內容

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、乙方承包范圍：整棟樓的磚砌、內墻外墻抹灰及外墻貼瓷磚等工序。

二、勞務承包方式

甲方以單做工的方式承包給乙方，施工中甲方只提供合格的材料，乙方施工中產生的任何工具由乙方提供。

三、勞務報酬

1、砌體單價按每塊磚______元/塊計算，雙方現(xiàn)場清點為準。

2、內墻抹灰每平方米______元，按實際抹灰面積計算，所有洞口扣除，由甲乙雙方現(xiàn)場測量為準。

3、外墻抹灰打底和貼磚所有工序包括在內每平方米______元，所有洞口面積扣除，由甲乙雙方現(xiàn)場測量為準。

四、質量要求

乙方應該嚴格把好質量關，保證一次驗收合格，因施工質量不合格造成返工、材料及人工費由乙方承擔，甲方只提供技術指導。內墻抹灰要求垂______cm、平_______cm，外墻垂______cm、平_______cm。

五、工期要求

在______天完成，即合同簽訂之日起，除停電、停水等原因工期順延。正常情況延期一天罰______元/天，提前一天獎勵______元/天。

六、文明施工與安全

1、乙方必須嚴格把好安全生產關，采取安全施工的防護措施，杜絕事故發(fā)生，施工中的發(fā)生大小事故均由乙方負責。

2、乙方必須每天保持現(xiàn)場清爽，不能有任何材料浪費現(xiàn)象。如經發(fā)現(xiàn)，甲方可根據浪費材料的原價加倍罰款。

3、乙方在施工中應與甲方和其他施工隊友好團結相處，不能在工地上和任何人發(fā)生爭吵、打架事件。

七、驗收結算支付方式

本工程竣工后，甲乙雙方組織相關人員在______天內進行驗收，______天內進行結算，在一個月之內付工程款的______%，保質期______個月后付______%，施工期間乙方不得以任何借口要求撥付工程款。

八、糾紛解決方式

因履行本合同發(fā)生勞動爭議，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成可向__________________仲裁委員會申請仲裁。

九、其他

本合同一式______份，甲乙雙方各持______份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方：

______年______月______日

乙方：

______年______月______日

【第3篇】水利水電土建工程施工合同

2023水利水電土建工程的施工甲方：____________

乙方：____________

經甲乙雙方商定，甲方增項部分承包給乙方，具體內容如下：

一、責任和義務：甲方除新建鍋爐房及設備基礎以外，新增土建項目繼續(xù)承包給乙方，甲方提供水、電等保證施工期間需求，負責指導新增項目交底，進行施工前交底。

乙方責任：按甲方指定項目內容進行施工，保證工程質量和施工進度，做好周圍建筑防護，遵守安全生產管理規(guī)定組織施工，遵守安全規(guī)定，遵守甲方一切規(guī)定制度。

二、增項土建工程內容：

1、拆除舊鍋爐房及設備基礎、烘干塔設備基礎及廢渣余土外運。

2、建設完鍋爐房，烘干設備機座四周地面混凝土。

三、工程質量：檢驗標準以企業(yè)質量評定的標準為依據為合格工程。

四、工程時間：施工時間從_______年4月15日至_______年5月30日。

五、合同價款：拆除鍋爐房設備基礎，烘干塔設備基礎廢渣及土外運，根據甲乙雙方負責人現(xiàn)場測量為依據，并按照國家預算定價為人民幣92163.22元。(祥見明細)。

六、工程竣工及結算：工程結束后，甲方找相關人員驗收后，一次性結算付清工程款。

七、爭議及解決：出現(xiàn)爭議時，雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商不成可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁，也可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方共同遵守，不得違約，此合同自雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

【第4篇】高碑店市水利水電土建工程施工合同

2023高碑店市水利水電土建工程施工甲方：____________

乙方：____________

經甲乙雙方商定，甲方增項部分承包給乙方，具體內容如下：

二、增項土建工程內容：

1、拆除舊鍋爐房及設備基礎、烘干塔設備基礎及廢渣余土外運。

2、建設完鍋爐房，烘干設備機座四周地面混凝土。

三、工程質量：檢驗標準以企業(yè)質量評定的標準為依據為合格工程。

四、工程時間：施工時間從_______年4月15日至_______年5月30日。

五、合同價款：拆除鍋爐房設備基礎，烘干塔設備基礎廢渣及土外運，根據甲乙雙方負責人現(xiàn)場測量為依據，并按照國家預算定價為人民幣元。(祥見明細)。

六、工程竣工及結算：工程結束后，甲方找相關人員驗收后，一次性結算付清工程款。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

【第5篇】土建施工勞務合同

甲方：

地址：

電話：

乙方：

地址：

電話：

依照《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規(guī)規(guī)定，本著公平、公正、平等互利、誠實守信的原則，經甲乙雙方協(xié)商一致簽訂本勞務合同。

一、勞務合同內容

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、乙方承包范圍：整棟樓的磚砌、內墻外墻抹灰及外墻貼瓷磚等工序。

二、勞務承包方式

甲方以單做工的方式承包給乙方，施工中甲方只提供合格的材料，乙方施工中產生的任何工具由乙方提供。

三、勞務報酬

1、砌體單價按每塊磚______元/塊計算，雙方現(xiàn)場清點為準。

2、內墻抹灰每平方米______元，按實際抹灰面積計算，所有洞口扣除，由甲乙雙方現(xiàn)場測量為準。

3、外墻抹灰打底和貼磚所有工序包括在內每平方米______元，所有洞口面積扣除，由甲乙雙方現(xiàn)場測量為準。

四、質量要求

五、工期要求

在______天完成，即合同簽訂之日起，除停電、停水等原因工期順延。正常情況延期一天罰______元/天，提前一天獎勵______元/天。

六、文明施工與安全

1、乙方必須嚴格把好安全生產關，采取安全施工的防護措施，杜絕事故發(fā)生，施工中的發(fā)生大小事故均由乙方負責。

2、乙方必須每天保持現(xiàn)場清爽，不能有任何材料浪費現(xiàn)象。如經發(fā)現(xiàn)，甲方可根據浪費材料的原價加倍罰款。

3、乙方在施工中應與甲方和其他施工隊友好團結相處，不能在工地上和任何人發(fā)生爭吵、打架事件。

七、驗收結算支付方式

八、糾紛解決方式

因履行本合同發(fā)生勞動爭議，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成可向__________________仲裁委員會申請仲裁。

九、其他

本合同一式______份，甲乙雙方各持______份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方：

______年______月______日

乙方：

【第6篇】土建工程施工勞務合同

2023土建工程施工的勞務甲方：_______________________

乙方：_______________________

依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，在雙方平等協(xié)商的基礎上，為進一步明確雙方在本工程施工事項中的權利和義務，順利完成本工程項目，雙方簽訂了本工程合同。

一、工程概況

1、工程名稱：_______________________

2、工程地點：_______________________

3、資金來源：_______________________

二、承包方式

______平米包干(包工不包料)。

1、甲方負責交納稅金及各項管理費用，并提供鋼筋、混凝土、紅磚、砂石料、屋面瓦、防水材料、安裝材料、腳手架、架材架木、模板等零星消耗材料，包括現(xiàn)場內安全用電、臨時用水等。

2、乙方提供人工及技術，并包括施工工具、機械設備等輔助用具。

三、工程內容

圖紙范圍內的土建、室內外簡裝修、安裝項目及室外圍墻等，為該工程施工及施工現(xiàn)場內發(fā)生的一切用工(包括防水工程、屋面、門窗、內外墻面抹灰涂料、機械土方開挖回填、墻柱鋼筋電渣壓力焊、套絲等項目)。以上分包工程、乙方不計取任何費用。

四、承包費

按圖紙建筑面積計算，單價______元/㎡，工程竣工結算以實際施工建筑面積計算承包費。

五、工期

工期為______天，乙方必須依照甲方指定工期為準，嚴格服從甲方指揮，按照甲方指定的工期任務按時完成。

六、雙方約定應做的工作

1、乙方在認真履行本合同約定的前提下，必須服從甲方的統(tǒng)一協(xié)調、統(tǒng)一指令、統(tǒng)一管理、相互配合、相互支持、相互信任，局部利益服從全局利益，一切從大局出發(fā)，保證甲方工程的正常實施。

2、在現(xiàn)場澆注砼施工時，技術人員必須堅守現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)缺一次，罰款____元(如須解手、吃飯等，應與旁站監(jiān)理協(xié)商，兩人可輪換，但必須保持一人在場)。

3、乙方必須按時參加甲方和總監(jiān)理工程師組織的有關工程會議。按照施工圖紙、設計總說明、圖紙交底、圖紙會審紀要、設計修改或變更，通知和現(xiàn)行《施工技術驗收規(guī)范》做好自檢、互檢、交接檢查工作，并按監(jiān)理規(guī)范程序規(guī)定報驗審簽。

4、做好施工管理、維護現(xiàn)場整潔、道路暢通，做到活完場清，按照《______省建設工程安全文明施工管理辦法》的要求管理現(xiàn)場，對施工現(xiàn)場物料堆放混亂、道路不通、無組織排水、現(xiàn)場清理不及時者，提出警告并賠付甲方違約金____元/次。

5、乙方應按_______有關文明施工規(guī)定，做好文明施工工作。

6、施工過程中如發(fā)現(xiàn)施工隊某一班組工程質量不符合規(guī)范要求或工程進度緩慢，甲方有權責令乙方更換施工班組。乙方接到通知后必須在三天內更換。

7、甲方應做的工作：

(1)技術交底，各種原材料的檢驗，資料整理，每層樓主體控制線的放樣。

(2)解決周邊臨界關系，負責與各職能部門協(xié)調事宜。

(3)甲方所進材料的管理。

七、工程質量：合格工程

1、工程質量的評定以國家質量檢驗評定標準為依據，以內蒙古自治區(qū)標準規(guī)范為準。

2、若因乙方原因造成質量不合格，乙方應無條件返修至合格，并負責賠償因此給甲方造成的損失。

3、對乙方超出設計圖紙范圍和因乙方原因造成返工的工程量，由乙方自行承擔。

八、付款辦法

每次工程款支付均必須經甲方項目技術負責人和項目經理簽證報總經理認可后支付(工程質量、工期必須滿足合同約定的標準)，如乙方施工質量不合格或工期不符合合同約定，甲方有權拒付工程款，并按照國家有關規(guī)定，本合同約定追究乙方有關責任。自簽字之日起支付乙方工程款最長不超過10天(公休日除外)。

九、安全文明施工

1、乙方應按市《建筑工程文明施工管理辦法》和建設部《建筑安全施工檢查標準》等有關規(guī)定，必須達到安全文明施工標準、乙方應采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工者安全和第三者安全，承擔因自身安全措施不力造成的全部損失。施工中所發(fā)生的一切人身傷亡事故均由乙方承擔，甲方概不負責任。

2、乙方施工中腳手架及護欄要按國家規(guī)范要求搭設，施工應符合國家安全規(guī)范要求。如乙方違反安全施工規(guī)定，甲方有權要求乙方停工，并視違規(guī)情節(jié)嚴重程度賠償甲_____──_______元違約金。

十、合同解除

除國家有關的規(guī)定外增加以下條款。乙方具有下列情形之一的甲方可以單方面解除合同：

1、明確表示或以自己的行為表示不履行合同主要義務的;

2、合同約定的期限內沒有完工，從甲方催告之日起五天內仍未完工的;

3、已經完成的工程質量不合格，并拒絕修復的;

4、未經甲方同意將工程轉包或分包的。

十一、合同效力順序

1、如施工文件有不清楚或自相矛盾之處，以簽署日期在后的有關文件、協(xié)議、電子郵件等書面文字為準。

2、該合同未盡處，以國家有關法律、法規(guī)執(zhí)行。

十二、工傷保險

甲方負責為員工辦理工傷保險。一切傷亡事故均有保險公司負責處理，超出保險規(guī)定不予報銷部分，有乙方負責。

十三、保修

自工程竣工驗收合格符合合同要求和工程資料全部移交之日起開始計算保修期，保修期為_____年。保修期內由乙方保修并承擔一切費用，非人為和機械及外界因素除外。

十四、違約責任

甲乙雙方任何一方違約且給對方造成經濟損失，都要承擔經濟責任。具體賠償金額由非違約方和企業(yè)工會，根據違約者的責任大小和給對方造成經濟損失的情況確定。乙方違約，按甲方獎懲辦法有關規(guī)定，承擔違約責任。

十五、其他

1、本合同一式____份，甲方____份，乙方___份，雙方簽字蓋章后生效。

2、其它未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，如發(fā)生爭議，協(xié)商達不到一致，申請勞動部門仲裁。

甲方：_________________乙方：_________________

_______年_____月_____日_______年_____月_____日

【第7篇】重慶市水利水電土建工程施工合同新整理版

工程名稱：______________________

發(fā)包人：________________________

承包人：________________________

使用說明

1．《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》與水利部、國家電力公司、國家工商行政管理總局聯(lián)合頒發(fā)的《水利水電工程施工招標文件》、《水利水電工程施工合同技術條款》（gf-xx-0208），建設部、國家工商行政管理總局頒發(fā)，并經水利部辦公廳以辦建管〔xx〕122號轉發(fā)的《建設工程施工專業(yè)分包合同（示范文本）》（gf-xx-0213）、《建設工程施工勞務分包合同（示范文本）》（gf-xx-0214）配套使用。即將水利部范本（gf-xx-0208）中的 “本合同《通用合同條款》第xx款”、“本合同《通用合同條款》第xx條、”“《通用合同條款》”等改為“《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》”。

2．水利水電土建工程在編制招標文件和施工合同文件時，應全文引用《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》，不得刪改；可根據工程實際情況，對其進行補充，但不得違反公正、公平原則。

3．招投標結束后按《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》簽訂施工合同。

合同編號：____________

重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本

發(fā)包人：（全稱）_________________________

地址：___________________________________

法定代表人：_____________________________

委派現(xiàn)場代表：___________________________

聯(lián)系電話:________________________________

承包人：（全稱）_________________________

地址：___________________________________

法定代表人：_____________________________

項目經理：_______________________________

聯(lián)系電話:________________________________

總工程師：_______________________________

質量負責人：_____________________________

監(jiān)理人：（全稱）_________________________

地址：___________________________________

總監(jiān)理工程師：___________________________

聯(lián)系電話:________________________________

監(jiān)理工程師：_____________________________

發(fā)包人擬修建__________________________工程，接受了承包人的投標，雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī) 的規(guī)定，遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則，經協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1．1 工程名稱：__________________________

1．2 工程地點：__________________________

1．3 可研文件名稱、文號：_________________

1．4 初設文件名稱、文號：_________________

1．5 工程規(guī)模：__________________________

建設任務：______________________________

1．6 工程概算審批總投資___________________萬元；資金來源：_____________

二、工程承包范圍及合同工程量

2．1 工程承包范圍：（包括永久工程、臨時工程名稱；其中渠系或堤防工程，必須標注起止里程樁號）_________

2．2 主要合同工程量：（以招投標文件為準）________________

三、合同價款

3．1 合同價款承包方式：___________________（詳見合同附件3）

3．2 合同總價人民幣（大寫）：____________萬元

（人民幣小寫_____________萬元）。其中：永久工程_________萬元；臨時工程_________萬元；安全措施費_________萬元；技術措施費_________萬元（詳見合同附件2）

四、合同工期及進度

4．1 開工日期：_____________竣工日期：_____________

4．2 合同工期總日歷天數(shù)：_____________天

4．3 為滿足本工程總工期的要求，承包人承諾采取一切有效措施，使本合同以下關鍵項目進度滿足控制性工期要求。

關鍵項目控制性工期表

序號

關鍵項目名稱

最遲完工日期

備注

4．4 承包人在保證工程質量的前提下，發(fā)包人要求按合同規(guī)定的完工日期提前完工，按監(jiān)理人核實的提前天數(shù)，發(fā)包人可向承包人支付提前完工獎金，提前完工獎勵金計算方法：__________________________

五、雙方的義務和責任

5．1 發(fā)包人的義務和責任

5．1．1 發(fā)包人應遵守與本合同有關的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應承擔相應的責任。

5．1．2 發(fā)包人負責在主體工程開工前按有關規(guī)定辦理水利工程開工許可手續(xù)，并委托監(jiān)理人于_______年_______月_______日前向承包人發(fā)布開工通知。否則，承擔工程延誤責任。

5．1．3 發(fā)包人應在開工通知發(fā)出前安排監(jiān)理人進入工地開展監(jiān)理工作，并在開工通知發(fā)布前將監(jiān)理任命及發(fā)包人相關人員職權、聯(lián)絡方式通知承包人。

發(fā)包人主要人員的職權表序號

姓名

職務

在合同中的主要職權

聯(lián)絡方式

5．1．4 發(fā)包人應按合同約定的用地范圍和期限，辦清或協(xié)調征地移民責任單位辦清施工用地范圍內的征地移民，按時向承包人提供施工用地。否則，承擔工期延誤責任。

提供的用地范圍為：____________________________

期限：____________________________

5．1．5 發(fā)包人應按合同規(guī)定，完成由發(fā)包人承擔的施工準備工程，并按合同規(guī)定的期限提供承包人使用。否則，承擔工期延誤責任。

提供承包人使用的工程為：____________________________

期限：____________________________

5．1．6 發(fā)包人應按招投標文件中《技術條款》的有關規(guī)定，委托監(jiān)理人向承包人提供現(xiàn)場測量基準點、基準線和水準點及其書面資料。

5．1．7 發(fā)包人應向承包人提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料，但只對資料的真實性負責，不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。

5．1．8 發(fā)包人應委托監(jiān)理人在合同規(guī)定的期限內向承包人提供應由發(fā)包人負責提供的圖紙。

發(fā)包人負責提供的圖紙和期限

序號

圖紙名稱

提交日期

份數(shù)

備注

5．1．9 發(fā)包人應按合同約定按時支付合同價款。

5．1．10 發(fā)包人應按國家有關規(guī)定負責統(tǒng)一管理本工程的文明施工、治安保衛(wèi)、施工作業(yè)安全以及消防、防汛和抗災等工作。發(fā)包人對文明施工的統(tǒng)一管理和協(xié)調工作不免除承包人應負的責任。

5．1．11 發(fā)包人應按環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章的有關規(guī)定統(tǒng)一籌劃本工程的環(huán)境保護工作，負責審查承包人所采取的環(huán)境保護措施，并監(jiān)督其實施。

5．1．12 發(fā)包人應協(xié)調處理施工場地周圍地下管線、臨近建筑物、構筑物、古樹名木的保護工作，并承擔有關費用；協(xié)助承包人辦理爆破、安全以及特種行業(yè)許可手續(xù)。

5．1．13 發(fā)包人應按合同規(guī)定負責辦理由發(fā)包人投保的保險。發(fā)包人負責辦理的保險有：____________________________

5．1．14 發(fā)包人應按現(xiàn)行水利水電工程驗收規(guī)定，組織或主持有關驗收工作。

5．1．15 其它責任：____________________________

5．2 承包人的義務和責任

5．2．1 承包人應遵守與本合同工程有關的法律、法規(guī)和規(guī)章，并承擔相應的責任。

5．2．2 承包人根據招標文件的約定按時向發(fā)包人提交履約擔保證件或現(xiàn)金。本合同履約擔保金額為人民幣（大寫）______________萬元。履約擔保證件在保修責任終止前有效，并在有效期結束后14天內退還給承包人；履約保證金在工程驗收合格后14天內返還承包人。

5．2．3 承包人應在接到開工通知后_______日內，按投標文件及時向工地調遣或雇傭人員和調配施工設備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準備工作。若承包人未按合同要求按時調遣人員、設備、材料，或擅自變更投標文件中承諾的項目經理或總工程師，應承擔相應違約責任。

承包人向工地調遣或雇傭主要人員

序號

姓名

職務

在合同中的主要職責

到達現(xiàn)場時限

一

主要人員

項目經理

總工程師

質量負責人

安全負責人

二

現(xiàn)場管理人員（人）

行政管理

技術管理

三

作業(yè)人員工種（人）

土石方工程

混凝土工程

灌漿工程

鋼筋安裝

金屬結構安裝

設備安裝

其他

四

特種作業(yè)人員（人）

塔機機手

放炮員

安全員

質檢員

承包人向工地調配施工設備和材料一

主要施工設備名稱

規(guī)格型號

數(shù)量

用途

到達現(xiàn)場時間

二

主要材料

5．2．4 承包人應認真執(zhí)行監(jiān)理人發(fā)出的與合同有關的任何指示，嚴格按監(jiān)理審批的施工圖紙進行施工。

5．2．5 承包人應按招投標文件中《技術條款》規(guī)定的內容和期限，編制施工組織設計、施工措施計劃和由承包人負責的施工圖紙，報送監(jiān)理人審批，并對現(xiàn)場作業(yè)和施工方法的完備和可靠負全部責任。

承包人負責提交的圖紙和文件表序號

圖紙和文件名稱

提交時限

提交發(fā)包人份數(shù)

施工組織設計報告

施工技術措施計劃

年、月進度報表

質量檢測與評定資料

工序開倉（開工）資料

竣工圖及驗收資料

結算資料

承包人應提供的施工圖

5．2．6 承包人按有關規(guī)定負責辦理由承包人投保的保險。

5．2．7 承包人應按國家有關規(guī)定文明施工，避免施工對公眾利益的損害，保證工程施工和人員的安全。

5．2．8 承包人應遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章，按有關規(guī)定采取必要措施保護工地及其附近的環(huán)境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環(huán)境破壞和人員傷害及財產損失，避免施工對公眾利益的損害。

5．2．9 承包人應嚴格按施工圖紙和本合同招投標文件中《技術條款》規(guī)定的質量要求完成各項工作。

5．2．10 承包人應按監(jiān)理人的指示為其他人在本工地或附近實施與本工程有關的其它各項工作提供必要的條件。

5．2．11 承包人應在工程通過完工驗收后天內完成工地清理并撤退其人員、施工設備和剩余材料。

5．2．12 其它責任：

六、監(jiān)理人的職責

6．1 監(jiān)理人應履行合同規(guī)定的職責。

6．2 監(jiān)理人可以行使合同規(guī)定的和合同中隱含的權力，若發(fā)包人要求監(jiān)理人在行使某種權力前必須得到發(fā)包人批準，則應在合同或補充協(xié)議中予以規(guī)定，否則監(jiān)理人行使這種權力應視為已得到發(fā)包人的事先批準。

6．3 監(jiān)理人負責工程的進度控制、質量控制、投資控制；負責設計變更審核和合同管理；協(xié)調建設各方關系；工程分包、工期調整、設計變更等，監(jiān)理人在作出決定前，應得到發(fā)包人的批準；屬重大設計變更的，應按行政審批部門批準的設計變更進行控制。

6．4 總監(jiān)理工程師是監(jiān)理人駐工地履行監(jiān)理職責的全權負責人?？偙O(jiān)理工程師應全面負責發(fā)包人委托的監(jiān)理工作。組織施工組織設計審查，簽發(fā)施工圖紙、監(jiān)理文件，組織工程質量檢查評定與分部工程驗收、隱蔽工程驗收，審簽工程進度結算資料。

6．5 監(jiān)理工程師在總監(jiān)授權范圍內開展監(jiān)理工作。

6．6 監(jiān)理人的指示應蓋有監(jiān)理人授權的現(xiàn)場機構公章和總監(jiān)或其授權監(jiān)理人員簽名。

監(jiān)理人的指示

序號

監(jiān)理指示名稱

監(jiān)理指示主要內容

開工通知

監(jiān)理人按照有關規(guī)定，向承包人發(fā)布單位工程、分部（分項）工程、單元工程等開工通知。

監(jiān)理審批文件

施工組織設計審批文件，施工導流及度汛方案審批文件，工程質量評定項目劃分審批文件，試驗報告及質量標準審批文件，簽發(fā)施工圖紙等。

工序及隱蔽工程驗收簽證

重要工序及隱蔽工程必須經監(jiān)理工程師批準后，才能進行下一工序施工。

施工過程質量控制指令

要求承包人提供試驗和檢測成果；停止各種違章作業(yè)行為；停止不合格的材料、設備、設施的安裝與使用；要求對不合格工序進行補工或返工；對造成質量事故或多次嚴重違規(guī)的責任人提出處理意見；質量缺陷或質量事故處理方案審核意見等。在緊急情況下，監(jiān)理可以做出口頭指令，并在48小時內給予書面確認。

施工過程進度控制指令

承包人加快工程建設進度或加速施工的指令，督促承包人做出調整安排、編報趕工措施報告，報監(jiān)理批準，并督促實施。

工程造價控制指令

工程量審定表、工程進度結算表、完工結算審簽資料等。

現(xiàn)場協(xié)調指令

工程變更、價格調整、工程停工或緩建、合同終止、違約責任劃分，多家承包人交叉作業(yè)干擾，現(xiàn)場矛盾協(xié)調等指令。

七、質量

7．1 承包人應在工地設置專門的質量檢查機構，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。承包人在接到開工通知后_______天內，向監(jiān)理人提交工程質量檢查計劃和措施報告報送監(jiān)理人審批。

7．2 承包人應嚴格按招投標文件中《技術條款》的規(guī)定和監(jiān)理人的指示，認真履行質量檢查職責，詳細作好質量檢查記錄，編寫質量檢查報表，每_______個月向監(jiān)理人提交質量自檢報告。

7．3 監(jiān)理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗，承包人應為監(jiān)理人的質量檢查和檢驗提供一切方便。監(jiān)理人的檢查和檢驗不免除承包人按合同規(guī)定應負的責任。

7．4 承包人負責采購的材料和工程設備，應由承包人會同監(jiān)理人進行檢驗和交貨驗收，驗收時應同時查驗材質證明和產品合格證書。承包人還應按招投標文件中《技術條款》的規(guī)定進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監(jiān)理人，其所需費用由承包人承擔。

7．5 發(fā)包人負責采購的材料和工程設備，應由發(fā)包人和承包人在合同規(guī)定的交貨地點共同進行交貨驗收，并由發(fā)包人正式移交給承包人。在驗收時，承包人應按監(jiān)理人指示進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監(jiān)理人，其所需費用由承包人承擔，若抽檢不合格時，由發(fā)包人承擔。發(fā)包人負責采購的工程設備安裝后，若發(fā)現(xiàn)工程設備存在缺陷時，應由監(jiān)理人與承包人共同查找原因，如屬設備制造不良引起缺陷應由發(fā)包人負責；如屬承包人運輸和保管不慎或安裝不良引起的損壞應由承包人負責。

7．6 承包人應在工地建立自己的試驗室，開展施工檢測工作，施工檢測方案在工程開工前日內報市水利工程質量監(jiān)督機構審核后實施。施工檢測所需費用由承包人承擔。

承包人無條件和能力建立現(xiàn)場試驗室，承包人應委托有水利工程質量檢測資質和資格的檢測單位承擔現(xiàn)場材料和現(xiàn)場工藝試驗等施工檢測工作，簽訂施工檢測合同。施工檢測所需費用由承包人承擔，檢測費在工程開工后_______個月內，由發(fā)包人在支付給承包人的月進度付款中扣除，按檢測合同規(guī)定支付給檢測單位。

7．7 隱蔽工程和工程的隱蔽部位必須按相關規(guī)定經監(jiān)理人驗收合格后，承包人才能進行覆蓋。承包人私自將隱蔽部位覆蓋，監(jiān)理人有權指示承包人采用鉆孔探測以至揭開進行檢驗，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。

7．8 工程使用的一切材料和工程設備均應滿足招投標文件中《技術條款》和施工圖紙規(guī)定的品級、質量標準和技術特性。監(jiān)理人有權禁止使用不合格的材料和工程設備，可以隨時發(fā)出指示要求承包人立即采取措施進行補救，直到徹底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程設備，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。若承包人無故拖延或拒絕執(zhí)行監(jiān)理人的上述指示，則發(fā)包人有權委托其他承包人執(zhí)行該項指示，由此增加的費用和利潤以及工期延誤責任，由承包人承擔。

7．9 承包人對施工質量負責。工程施工質量必須達到合格標準，對施工質量缺陷或施工質量事故，承包人應無條件地按監(jiān)理人的指示采取有效措施進行整改，直至施工質量達到合格為止，由此產生的費用全部由承包人承擔。

八、安全

8．1 發(fā)包人應負責與當?shù)毓膊块T協(xié)商，建立現(xiàn)場治安管理機構，統(tǒng)一管理全工地的治安保衛(wèi)事宜，負責履行本工程的治安保衛(wèi)職責。

8．2 發(fā)包人應按《水利工程建設安全生產管理規(guī)定》（水利部令第26號），認真履行本工程的安全管理職責，負責統(tǒng)一管理本工程的施工作業(yè)安全以及消防、防汛和抗災等工作，組織編制保證安全生產的措施方案和搶險預案，與承包人等參建各方簽訂安全管理目標責任書，在工程開工15日內報有管轄權的水行政主管部門備案。

8．3 監(jiān)理人應按有關法律、法規(guī)和規(guī)章及本合同的有關規(guī)定，檢查、監(jiān)督施工安全工作的實施，審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設強制性標準，對本工程建設安全生產承擔監(jiān)理責任。

8．4 承包人對本工程的安全施工負責。承包人應認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。

8．5 承包人必須依法取得安全生產許可證（安全生產許可證編號為______________），并按要求設置安全管理機構，配備專職安全人員_______名。

8．6 承包人單列的施工安全措施費經監(jiān)理人批準后，?？钣糜谑┕ぐ踩雷o用具及設施的采購、更新，安全施工措施的落實以及安全生產條件的改善，不得挪作他用。

8．7 對本工程發(fā)生的重大、特大及特別重大安全事故，發(fā)包人和承包人應按《重慶市水利行業(yè)重大特大及特別重大安全事故現(xiàn)場處置程序（試行）》的相關規(guī)定進行處置。

8．8 發(fā)包人和承包人應為執(zhí)行本合同所各自雇用的全部人員承擔工傷事故責任，并按各自的責任進行賠償。

九、工程計量與結算

9．1 計量

9．1．1 本合同的計量單位，均采用國家法定的計量單位。

9．1．2 計量方法應按本合同招投標文件中《技術條款》的有關規(guī)定執(zhí)行。

9．1．3 本合同《工程量清單》中所列的工程量是合同的估算工程量，結算的工程量應是承包人實際完成的并按有關計量規(guī)定計量的工程量。

9．1．4 工程量的計量必須經發(fā)包人、承包人、監(jiān)理人三方代表簽字認可。

9．2 支付

9．2．1 工程預付款

（1）工程預付款總金額為合同價格的_______%，分兩次支付給承包人。第一次支付預付款總額的_______%，第二次支付金額為該預付款總額的_______%。

（2）第一次預付款應在本合同簽署后_______天內，并在承包人向發(fā)包人提交了經發(fā)包人認可的預付款保函后支付；第二次預付款需待承包人主要設備進入工地后，其估算價值已達到本次預付款金額時，由承包人提出書面申請，經監(jiān)理人核實后出具付款證書提交給發(fā)包人，發(fā)包人收到監(jiān)理人出具的付款證書后的_______天內支付給承包人。

（3）工程預付款由發(fā)包人從月進度付款中扣回。在合同累計完成金額達到合同價格的_______%時開始扣款，直至合同累計完成金額達到合同價格的_______%時全部扣清。在每次進度付款時，累計扣回的金額按下列公式計算：_____________________

式中ｒ--每次進度付款中累計扣回的金額；

ａ--工程預付款總金額；

ｓ--合同價格；

ｃ--合同累計完成金額；

f1--按合同條款規(guī)定開始扣款時合同累計完成金額達到合同價格的比例；

f2--按合同條款規(guī)定全部扣清時合同累計完成金額達到合同價格的比例。

上述合同累計完成金額均指價格調整前且未扣保留金的金額。

9．2．2 工程材料預付款

（1）形成本合同永久工程的_____________________等主要材料到達工地并滿足以下條件后，承包人可向監(jiān)理人提交材料預付款支付申請單，要求給予材料預付款。

①材料的質量和儲存條件符合招投標文件中《技術條款》的要求；

②材料已到達工地，并經承包人和監(jiān)理人共同驗點入庫；

③承包人應按監(jiān)理人的要求提交了材料的訂貨單、收據或價格證明文件。

（2）預付款金額為經監(jiān)理人審核后的實際材料價的_______％，在月進度付款中支付。

（3）預付款從付款月后的6個月內在月進度付款中每月按該預付款金額的1/6平均扣還。

9．2．3 工程進度付款

（1）進度款按月支付。

（2）承包人按監(jiān)理人規(guī)定的格式提交月進度付款申請單，監(jiān)理人在收到月進度付款申請14日內完成核查，并向發(fā)包人出具月進度付款證書，經發(fā)包人審批后支付給承包人，支付時間不應超過監(jiān)理人收到月進度付款申請單后28天。若不按期支付，則應從逾期第一天起按規(guī)定的逾期付款違約金加付給承包人。

（3）月進度付款申請單應包括以下內容：

① 已完成的本合同《工程量清單》中的工程項目及其它項目的應付金額。

② 經監(jiān)理人簽認的當月計日工支付憑證標明的應付金額。

③ 按第9．2．2款規(guī)定的工程材料預付款金額。

④ 根據第9．2．8款規(guī)定的價格調整金額。

⑤ 扣除按第9．2．1款和第9．2．2款規(guī)定應由發(fā)包人扣還的工程預付款和工程材料預付款金額。

⑥ 扣除按第9．2．4款規(guī)定應由發(fā)包人扣留的保留金金額。

9．2．4 保留金

（1）由監(jiān)理人從第一個月開始，在給承包人的月進度付款中扣留_______%作為保留金（其計算額度不包括預付款和價格調整金額），直至扣留的保留金額達到合同價格的_______%為止。

（2）在單位工程或部分工程驗收合格并簽發(fā)移交證書后，將其相應的保留金總額的1/2在月進度付款中支付給承包人。

（3）在簽發(fā)本合同工程移交證書后14天內由監(jiān)理人出具保留金付款證書，發(fā)包人將剩余保留金總額的1/2支付給承包人。

（4）發(fā)包人應在保修期滿后14天內將剩余的保留金支付給承包人。

9．2．5 完工結算

在本合同工程移交證書頒發(fā)后的28天內，承包人應按監(jiān)理人批準的格式提交一份完工付款申請單（一式四份），并按要求附詳細證明文件，監(jiān)理人應在28天內完成復核，并出具完工付款證書報送發(fā)包人審批。發(fā)包人應在收到上述完工付款證書后的60天內完成審批并支付給承包人，若發(fā)包人不按期支付，則應支付逾期付款違約金給承包人，并支付拖欠工程款的利息（利息不超過銀行同期貸款利率）。

9．2．6 最終結清

承包人在收到按規(guī)定頒發(fā)的保修責任終止證書后的28內，按監(jiān)理人批準的格式向監(jiān)理人提交一份最終付款申請單（一式4份）和結清單，監(jiān)理人應在14天內完成復核，出具一份最終付款證書報發(fā)包人審批，發(fā)包人審查監(jiān)理人提交的最終付款證書后，若確認還應向承包人付款，則應在收到該證書后的42天支付給承包人。若確認承包人應向發(fā)包人付款，則發(fā)包人應通知承包人，承包人應在收到通知后的42天內付還發(fā)包人。

9．2．7 發(fā)包人或承包人若未按期付款，均應支付逾期違約金。逾期付款違約金計算標準為：_____________________

9．2．8 價格調整

（1）價格調整的差額計算

對因人工、材料和設備等物價波動影響合同價格時，按下面兩種方法中的第_______種方法計算價格調整的差額，調整合同價格。

第一種方法：在整個合同實施過程中，合同價格不因物價波動作任何調整。

第二種方法：在合同約定工期內，現(xiàn)行價格引起的總價調整的絕對值小于或等于本合同約定總價的_______%時，雙方自行承擔物價調整風險，合同價格不進行調整。當現(xiàn)行價格引起的總價調整的絕對值大于本合同約定總價的_______%時，取其絕對值大于_______%的部分為合同價格的調整數(shù)。

調增時，價格調整方法為_____________________

調減時，價格調整方法為_____________________

（2）除合同本款規(guī)定的調價因素外，其余因素的物價波動均不另行調價。

（3）承包人工期延誤后的價格調整

由于承包人原因未能在合同規(guī)定的完工日期內完工，則對原定完工日期后施工的工程，采用原定完工日期與實際完工日期的兩個價格指數(shù)中的低者作為現(xiàn)行價格進行結算。若由于發(fā)包人原因造成延長了完工日期，但又由于承包人原因未能按延長后的完工日期內完工，則對延期期滿后施工的工程，其價格調整計算應采用延長后的完工日期與實際完工日期的兩個價格指數(shù)中的低者作為現(xiàn)行價格進行結算。

（4）法規(guī)更改引起的價格調整

在投標截止日前的28天后，國家的法律、行政法規(guī)或國務院有關部門的規(guī)章和工程所在地的地方法規(guī)和規(guī)章發(fā)生變更，導致承包人在實施合同期間所需要的工程費用發(fā)生除第9．2．8款規(guī)定以外的增減時，應由監(jiān)理人與發(fā)包人和承包人進行協(xié)商后確定需調整的合同金額。

十、合同變更

10．1 變更

10．1．1 沒有監(jiān)理人的指示，承包人不得擅自變更。在履行合同過程中，監(jiān)理人可根據工程的需要指示承包人進行變更，變更項目未引起工程施工組織和進度計劃發(fā)生實質性變動或不影響其原定的價格時，不予調整該項目的單價。

10．1．2 變更引起的單價或合價調整，承包人應在收到監(jiān)理人發(fā)出的變更指示后28天內，向監(jiān)理人提交變更報價書，監(jiān)理人在28天內對變更報價書進行審核后作出變更決定，并通知承包人。價格審核期間，承包人仍應按監(jiān)理人的變更指示進行施工。價格調整的原則：

（1）工程量清單中有適用于變更工作的項目時，應采用該項目的單價或合價。

（2）工程量清單中無適用于變更工作的項目，新增項目單價計算方法為：_____________________

10．1．3 由于發(fā)包人原因引起的變更，發(fā)包人應承擔相應的費用和工期延誤責任；由于承包人違約或其它由于承包人原因引起的變更，其增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。

10．2 轉包與分包

10．2．1 承包人不得將其承包的工程轉包或違法分包；不得通過租用、借用他人資質證書承攬工程；承包人如有上述行為，發(fā)包人有權立即解除合同，承包人應按本合同第11條約定，承擔違約責任。

10．2．2 主要建筑物的主體結構不得進行工程分包。所稱主要建筑物是指失事以后將造成下游災害或嚴重影響工程功能和效益的建筑物。

10．2．3 在合同實施過程中，有下列情況之一的，發(fā)包人可向承包人推薦分包人：

（1）由于重大設計變更導致施工方案重大變化，致使承包人不具備相應的施工能力。

（2）由于承包人原因，導致施工工期拖延，承包人無力在合同規(guī)

定的期限內完成合同任務。

（3）項目有特殊技術要求、特殊工藝或涉及專利權保護的。如承包人同意，則應由承包人與分包人簽訂分包合同；如承包人拒絕，則可由承包人自行選擇分包人，但需經發(fā)包人書面認可。

10．2．4 發(fā)包人一般不得直接指定分包人。但在合同實施過程中，如承包人無力在合同規(guī)定的期限內完成合同中的應急防汛、搶險等危及公共安全和工程安全的項目，發(fā)包人經項目的上級主管部門同意，可對該應急防汛、搶險等項目的部分工程指定分包人。由指定分包人造成的與其分包工作有關的一切索賠、訴訟和損失賠償由指定分包人直接對發(fā)包人負責，承包人不對此承擔責任。

10．2．5 除發(fā)包人指定分包外，承包人對其分包項目的實施以及分包人的行為向發(fā)包人負全部責任。承包人應對分包項目的工程進度、質量、安全、計量和驗收等實施監(jiān)督和管理。

十一、違約與索賠

11．1 在履行合同過程中，承包人未按第5．2款規(guī)定履行義務或發(fā)生下述行為之一者屬承包人違約：

11．1．1 承包人無正當理由未按開工通知的要求及時進場組織施工和未按本合同約定的進度計劃有效地開展施工準備，造成工期延誤；

11．1．2 承包人將合同或合同的任何部分或任何權利轉讓給其他人，或私自將工程或工程的一部分分包出去；

11．1．3 未經監(jiān)理人批準，承包人私自將已按合同規(guī)定進入工地的工程設備、施工設備、臨時工程設施或材料撤離工地；

11．1．4 承包人使用不合格的材料和工程設備，或拒絕處理不合格的工程、材料和工程設備；

11．1．5 由于承包人原因未按合同進度計劃及時完成合同規(guī)定的工程或部分工程，連續(xù)3個月未采取有效措施趕上進度，造成工期延誤；

11．1．6 承包人在保修期內未對工程移交證書中所列的缺陷清單內容進行修復，或經監(jiān)理人檢驗認為修復質量不合格而承包人拒絕再進行修補；

11．1．7 承包人無正當理由否認合同有效或拒絕履行合同規(guī)定的承包人義務，經查證核實后，發(fā)包人可將此行為上報行業(yè)主管部門，記入該企業(yè)誠信檔案。

11．2 由于承包人原因本合同項目未能按合同約定的日期完工，承包人應支付逾期完工違約金。逾期完工違約金_______元/天，累計不超過_______元。

11．3 承包人發(fā)生違約行為時，監(jiān)理人應及時向承包人發(fā)生書面警告或停工整改通知，限期整改；監(jiān)理人發(fā)出停工整改通知28天后，承包人仍無視監(jiān)理人的指示，不提交整改報告，不采取整改措施，則發(fā)包人可通知承包人解除合同。解除合同時，承包人應按本工程中標價格的_______%（5%～10%）向發(fā)包人支付違約金，同時應賠償由此給發(fā)包人造成的超過該違約金的實際損失。

11．4 在履行合同過程中，發(fā)包人未按第5．1款規(guī)定履行義務或發(fā)生下述行為之一者屬發(fā)包人違約：

11．4．1 發(fā)包人未能按合同規(guī)定的內容和時間提供施工用地、測量基準和應由發(fā)包人負責的部分準備工程等承包人施工所需的條件；

11．4．2 發(fā)包人未能按合同規(guī)定的時限向承包人提供應由發(fā)包人負責的施工圖紙；

11．4．3 發(fā)包人未能按合同規(guī)定的時間支付各項預付款或合同價款，或無正當理由阻撓、拒絕批準任何支付憑證，導致付款延誤；

11．4．4 由于法律、財務等原因導致發(fā)包人已無法繼續(xù)履行或實質上已停止履行本合同的義務。

11．5 由于發(fā)包人原因造成的工期延誤，由發(fā)包人承擔由此造成的窩工人員損失和機械設備閑置損失，并相應順延工期；若發(fā)包人要求承包人通過趕工方式保證工程按合同約定工期按期完工，則應由發(fā)包人承擔采取趕工措施所增加的合理費用。

11．6 發(fā)包人違約，并在收到承包人通知后28天內仍未采取措施改正，承包人有權暫停施工，發(fā)包人應承擔違約增加的費用和工期延誤責任。暫停施工后，發(fā)包人仍不采取有效措施糾正其違約行為，承包人有權解除合同。解除合同時，發(fā)包人應向承包人支付已完工程的合同價款，同時按本工程中標價格的_______%向承包人支付違約金，同時應賠償由此給發(fā)包人造成的超過該違約金的實際損失。

11．7 索賠的提出。雙方有權根據本合同及其它有關規(guī)定向對方提出索賠。但應在索賠事件發(fā)生后28天內將索賠意向書提交監(jiān)理人，并抄送違約方。在上述意向書發(fā)出后的28天內，再向監(jiān)理單位提交索賠申請報告，詳細說明索賠理由和索賠費用的計算依據，并應附必要的當時記錄和證明材料。如果索賠事件繼續(xù)產生影響，履約方應按監(jiān)理單位要求的合理時間間隔列出索賠累計金額和提出中期索賠申請報告，并在索賠事件影響結束后的28天內向監(jiān)理單位提交包括最終索賠金額、延續(xù)記錄、證明材料在內的最終索賠申請報告，并抄送違約方。否則，違約方可不受理。

11．8 索賠的處理。

11．8．1 監(jiān)理人收到履約方提交的索賠意向書，應核查履約方的當時記錄，并可指示履約方繼續(xù)作好延續(xù)記錄以備核查，監(jiān)理單位可要求履約方提交全部記錄的副本。

11．8．2 監(jiān)理人收到履約方提交的索賠申請報告和最終索賠申請報告后，應立即依據當時記錄進行審核，并在履約方提交上述報告后的42天內與雙方充分協(xié)商后作出決定，在上述時限內將索賠處理決定通知履約方，并抄送違約方。

11．8．3 雙方應在收到監(jiān)理人的索賠處理決定后14天內，將其是否同意索賠處理決定的意見通知監(jiān)理人。若雙方均接受監(jiān)理單位的決定，則監(jiān)理單位應在收到上述通知后的14天內將確定的索賠金額列入付款證書中支付；若雙方或其中一方不接受監(jiān)理單位的決定，雙方可共同協(xié)商成立爭議調解組，任何一方可提請爭議調解組解決。

11．8．4 若履約方未遵守各項索賠規(guī)定，則應得到的付款不能超過監(jiān)理人依據當時記錄核實后決定的或爭議調解組提出的或仲裁機構裁定的金額。

11．9 索賠的期限。承包人提交了完工付款申請單后，應認為已無權再提出在本合同工程移交證書頒發(fā)前所發(fā)生的任何索賠。承包人提交的最終付款申請單中，只限于提出本合同工程移交證書頒發(fā)后發(fā)生的新的索賠。

十二、工程驗收

12．1 發(fā)包人應按現(xiàn)行的水利水電工程驗收規(guī)程及時主持或組織工程的各項驗收。

12．2 承包人應在接到監(jiān)理人的指示后天內提交、整編應由承包人負責的驗收資料。

12．3 無論是發(fā)包人原因或是承包人原因，造成工程在具備驗收條件時不能及時進行完工驗收或竣工驗收的項目，責任方要承擔工程保管費用_______元，一次性支付給非責任方。

十三、爭議解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應及時友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方同意選擇以下第______種方式解決：

①由_______仲裁委員會仲裁；

②向人民法院起訴。

十四、其它

14．1 本工程的保修期自工程移交證書中寫明的全部工程完工日開始算起，保修期為_______個月。

14．2 本合同所指不可抗力適用我國《合同法》等相關法律、法規(guī)的有關規(guī)定。合同簽訂后發(fā)生因不可抗力造成的巨大損失和嚴重損壞，致使任何一方無法繼續(xù)履行合同時，經協(xié)商可解除合同。

14．3 雙方應按《廉政合同》范本（見附件7），在簽訂工程施工合同的同時，簽訂《廉政合同》，并與工程施工合同同時生效。

14．4 雙方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上簽名（或簽章）并加蓋單位公章（或合同專用章），合同生效。

14．5 承包人已將合同工程全部移交給發(fā)包人，且保修期滿，發(fā)包人或被授權的監(jiān)理人已頒發(fā)保修責任終止證書，合同雙方均未遺留按合同規(guī)定應履行的義務時，合同自然終止。

14．6 本合同一式_______份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)______份。

十五、合同附件

1．中標通知書

2．投標報價書

3．招標文件

4．技術條款

5．圖紙

6．已標價的工程量清單

7．《廉政合同》

8．其它材料

發(fā)包人：（公章）___________ 承包人：（公章）___________

法定代表人：（簽名）_______ 法定代表人：（簽名）_______

現(xiàn)場代表：（簽名）_________ 項目經理：（簽名）_________

地址：_____________________ 地址：_____________________

郵政編碼：_________________ 郵政編碼：_________________

電話：_____________________ 電話：_____________________

傳真：_____________________ 傳真：_____________________

開戶銀行：_________________ 開戶銀行：_________________

帳號：_____________________ 帳號：_____________________

_______年_____月_____日

《廉政合同》范本

工程建設施工廉政合同

項目法人（甲方）________________

施工單位（乙方）________________

為加強水利工程建設中的黨風廉政建設，保證工程建設高效優(yōu)質，保證建設資金的安全和有效使用以及投資效益，雙方特訂立如下合同。

第一條雙方的責任

（一）嚴格遵守黨和國家有關法律法規(guī)及水利部的有關規(guī)定。

（二）嚴格執(zhí)行_____________________建設工程的合同，自覺遵守合同。

（三）雙方的業(yè)務活動堅持公開、公正、誠信、透明的原則（除法律認定的商業(yè)秘密和合同另有規(guī)定除外），不得損害國家和集體利益，違反工程建設管理規(guī)章制度。

（四）建立健全廉政制度，開展廉政教育，設立廉政告示牌，公布舉報電話，監(jiān)督并認真查處違法違紀行為。

（五）任何一方發(fā)現(xiàn)對方在業(yè)務活動中有違反廉政規(guī)定的行為，有及時提醒對方糾正的權利和義務。

（六）發(fā)現(xiàn)對方嚴重違反本合同的行為，任何一方有向其上級有關部門舉報、建議給予處理并要求告知處理結果的權利。

第二條甲方應遵守的內容

（一）甲方及其工作人員不得索要或接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由甲方或個人支付的費用等。

（二）甲方工作人員不得參加乙方安排的超標準宴請或可能對公正執(zhí)行公務有影響的其它宴請和娛樂活動；不得接受乙方提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。

（三）甲方及其工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、配偶子女的工作安排以及出國出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人員的配偶、子女不得從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包、勞務等經濟活動等。

（五）除本施工合同有規(guī)定外，甲方及其工作人員不得以任何理由向乙方推薦分包單位，不得要求乙方購買合同規(guī)定外的材料和設備。

第三條乙方應遵守的內容

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人員行賄或饋贈禮金、有價證券、貴重禮品。

（二）乙方不得以任何名義為甲方及其工作人員報銷應由甲方單位或個人支付的任何費用。

（三）乙方不得以任何理由邀請甲方及其工作人員外出旅游或安排甲方工作人員參加超標準宴請及娛樂活動。

（四）乙方不得為甲方單位和個人購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。

（五）乙方及其工作人員應嚴格按監(jiān)理規(guī)程辦事，不得為謀取私利向監(jiān)理人員非法行賄，私下串通，損害甲方利益。同時必須對監(jiān)理單位和工程監(jiān)理人員履行向甲方承諾的上述其他廉政義務。

（六）乙方如果發(fā)現(xiàn)甲方工作人員或工程監(jiān)理人員有違反廉政規(guī)定的行為，應向甲方組織或上級單位舉報。甲方和工程監(jiān)理部門不得找任何借口對乙方進行報復。甲方對舉報屬實或嚴格遵守廉政合同的乙方，在同等條件下給予承接后續(xù)工程的優(yōu)先邀請投標權。

第四條違約責任

（一）甲方及其工作人員違反本合同第一、二條，按管理權限，依據有關規(guī)定給予黨紀、政紀或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任；給乙方單位造成經濟損失的，應予以賠償。

（二）乙方及其工作人員違反本合同第一、三條的，按管理權限，依據有關規(guī)定，給予黨紀、政紀或組織處理；給甲方單位造成經濟損失的，應予以賠償；情節(jié)嚴重的，甲方建議水利建設主管部門給予乙方二至五年內不得進入其主管的水利工程建設市場的處罰。

第五條本合同有效期為甲乙雙方簽署之日起至該工程項目竣工驗收后止。

第六條本合同作為_____________________工程施工合同的附件，與工程施工合同具有同等的法律效力，經合同雙方簽署立即生效。

第七條本合同一式叁份，甲、乙雙方及監(jiān)督單位各執(zhí)一份。

甲方單位：（蓋章）______ 乙方單位：（蓋章）______

法定代表人：____________ 法定代表人：____________

地址：__________________ 地址：__________________

電話：__________________ 電話：__________________

監(jiān)督單位：（蓋章）______

電話：__________________

_________年_____月____日

重慶市水利局制定

重慶市工商行政管理局監(jiān)制

【第8篇】重慶市水利水電土建工程施工合同

案號（2004）浦民二（商）初字第660號

尊敬的審判長，審判員：

作為本案被告特別授權委托代理人，經認真研究本案相關事實，證據及有關法規(guī)，我們認為本案爭議焦點有三：1保險合同是否有效2貨損原因3是否屬保險責任范圍原告在保險合同中并無可保利益，因此保險合同無效。此外，貨損一不屬自然災害，二非保險責任范圍內的意外事故所致，充分的證據表明系因承運人的過失或托運人過錯導致。亦即：因綁扎不當及包裝不當所致。依相關保單，保險條款及法規(guī)，不屬保險責任范圍，屬于保險除外責任。依法保險人不負保險賠償責任。茲提出如下代理意見供合議庭參考：

為便于合議庭客觀公正審理案件，茲歸納本案基本事實如下：

2002年10月30日原告與中國*一冶金建設公司訂立“汽車運輸協(xié)議”約定：在運輸途中設備如有損壞，由承運人全權負責；接受貨方委托，代辦貨物保險（原告證據2）；

2002年11月1日原告向被告投保國內水路，陸路貨物運輸綜合險，保險標的為：“吊車200噸”。被保險人為原告（原告證據1）。11月2日原告將中國*一冶金建設公司的7200型履帶吊車運送至濟*鋼廠。

11月3日貨運抵目的地后，經貨，運雙方派員查看，發(fā)現(xiàn)吊車臂桿磨損，并簽發(fā)一份“貨物運輸簽收單”。（原告舉證附件三會簽紀錄第6行提及此簽收單）確認因運輸綁扎等原因貨物有以下部件磨損（被告證據1）。

11月7日，貨主，承運人，日本供方及進口商四方經現(xiàn)場勘驗，確認有21處磨損。其中副臂頭桿和臂桿主弦管嚴重磨損報廢。另七根腹桿嚴重磨損需修復。其余部分需油柒修補。同時確認：在運輸中出現(xiàn)磨損（原告證據3）。

2003年6月托運人收到原告賠償款人民幣130，722元（原告證據8）。

一本案保險合同因原告對保險標的無保險利益而無效。

本案投保人是承運人，承運人對運輸中的貨物并不具有法律上承認的保險利益，不能投保貨運險；貨運險性質上屬財產保險，其保險標的為運輸過程中貨物的毀損或滅失引起的財產及其相關利益。承運人對該運輸中的財產及其相關利益，并無法律上承認的利益。但承運人對其承運的貨物負有保管，照料之責，對由于貨損造成的損失對貨方負有賠償之責，而責任保險是指以被保險人對第三者依法應負的賠償責任為保險標的的保險（保險法第50條）。因而可以投保貨運責任險。

原告作為承運人本應投保貨運責任險，卻向保險人投保一般貨運險，并以自已作為被保險人。其事先明知只能代貨主投保。在其與貨主訂立的汽車運輸協(xié)議第8條約定接受貨方委托，代辦貨物保險。且事先已向貨主收取了保險費24000元。由于承運人對運輸中的貨物的財產及其相關利益不具有保險利益，因此原告對本案保險標的不具有法律上承認的利益，依保險法第12條相關規(guī)定，本案保險合同無效。

<保險法>;第12條規(guī)定：投保人對保險標的應當具有保險利益。投保人對保險標的不具有保險利益的，保險合同無效。保險利益是指投保人對保險標的具有的法律上承認的利益。

就貨運險而言，貨主（買賣雙方）作為貨物所有權人，當然對貨物的財產及與財產權有關的其他權益具有保險利益。而承運人僅對貨運中對第三者的責任具有保險利益，對貨物本身的財產權并不具有保險利益。因此承運人對貨運險不具有保險利益而本案保險合同屬貨運險而非貨運責任險。因此。保險合同依法無效。

假設承運人是為貨主代辦保險，那么被保險人是貨主而非承運人，承運人仍無權依據保險合同向保險人主張賠償。只能由貨主自已依保險合同向保險人主張保險理賠。由于貨損原因是承運人的過失所致，而運輸合同約定：在運輸途中，設備如有損壞，由承運人全權負責（原告證據2）。此外，相關的法規(guī)亦明確規(guī)定，雖然貨主可依保險合同向保險人主張賠償，但保險人理賠后可依法向承運人行使代位追償權。承運人最終仍應承擔損失賠償責任。而若被保險人已經從第三者取得損害賠償?shù)?，保險人賠償保險金時，可以相應扣減被保險人從第三者已經取得的賠償金額（<保險法>;第45條）。因此，無論原告是否為貨主代辦保險，也無論保險合同是否有效，承運人均不能通過貨運險保障自已的風險責任。承運人應當代辦保險，同時自已應向保險人投保貨運責任險，才能為自已依法依約應承擔的賠償責任提供相應的保險保障。

二本案貨損原因是因為承運人綁扎不當及因為包裝不當。

綁扎不當及包裝不當兩者均系保險除外責任，保險人依法不承擔保險賠償責任。此節(jié)事實有下述相關證據證實。（1）2002年11月3日承運人與貨主簽定的：貨物運輸簽收單確認：因綁扎等原因（被告證據1）；（2）11月7日之會簽紀錄承認會簽了：貨物運輸簽收單。確認：發(fā)現(xiàn)7200吊車臂桿在運輸中出現(xiàn)磨損；發(fā)現(xiàn)7200吊車全車臂桿中有13節(jié)臂桿共存在21處運輸過程中造成的磨損（原告證據3）；（3）12月30日貨主致函原告稱：因你公司之故，造成運輸貨物破損。（原告證據5）；（4）2003年11月12日原告致函被告承認：在運輸過程中造成貨物損壞。（原告證據6）；（5）2004年2月4日原告致進口商函承認：發(fā)現(xiàn)7200履帶式起重機臂桿在運輸過程中出現(xiàn)了多處磨損。（原告證據8）；上述五方面的證據相互印證證實，運輸過程中發(fā)生了貨損，貨損發(fā)生于運輸期間；貨損的原因是因為綁扎不當及包裝不當。該貨損原因不是保單約定的保險責任范圍，而是屬于保險除外責任。

綁扎不當顯然屬承運人責任。查<公路貨物運輸合同實施細則>;第11條：承運人責任：貨物要捆扎牢固，苫蓋嚴密。<汽車貨物運輸規(guī)則>;第五十九條搬運裝卸作業(yè)完成后，貨物需綁扎苫蓋篷-布的，搬運裝卸人員必須將篷-布苫蓋嚴密并綁扎牢固；而保單約定的保險條款第四條規(guī)定：被保險人的過失所致貨損屬保險除外責任。本案原告既是承運人又是被保險人。

包裝不當則屬于托運人責任。<合同法>;第156條和第306條明確規(guī)定：托運人應當按照約定的方式包裝貨物。應當按照通用的方式包裝應當采取足以保護標的物的包裝方式。對此<公路貨物運輸合同實施細則>;第11條及<汽車運輸規(guī)則>;第35條亦有相似規(guī)定。而包裝不當屬于保險條款第4條3款明確列明的保險除外責任。

三本案貨損不屬于保險責任范圍。

保單約定的保險條款為：1994年<國內水路，陸（鐵）路貨物運輸保險條款>;.規(guī)定：承保因受保險責任范圍內的自然災害或意外事故所造成的損失。質言之，保險人承擔保險責任的前提條件有二：一是保險責任范圍內的；二是因該范圍內的自然災害或意外事故。并非任何損失均屬保險責任范圍。

本案保險條款之綜合險與國際貨運險中的一切險不同，后者被保險人僅需證明貨物因外來原因導致?lián)p壞即可，前者舉證責任屬索賠方，亦即，原告首先負有證明貨損原因是因保險責任范圍內的自然災害或意外事故所致之舉證責任。僅證明貨物受損并不足夠。迄今原告并未舉出任何證據證明貨損系由于列明風險所致。反之，有充分的證據證實貨損系由于承運人的原因，亦即因綁扎不當所致。

該保險之基本險中包括列明的五種情形，并不包括本案之在運輸過程中受損的情況。只有當貨損是由于此種列明風險之一所致時，保險人才應依約承擔保險責任；而綜合險列明的四種情形亦不在其列。同理只有在貨損是由于此種列明的四種情況之一者，保險人才應承擔保險責任。反之，除外條款明確規(guī)定：由于包裝不善，由于被保險人的過失所致的貨損，屬保險除外責任。

本案貨損不是因自然災害所致，此點屬不爭之論。貨損也非屬保險責任范圍內的意外事故所致，。反之，充分的證據證實貨損的原因是由于承運人綁扎不當及包裝不當。而包裝不當及綁扎不當無論是托運人過錯還是承運人過失均是保單條款明確約定的保險除外責任。而除外責任除非另有相反約定，保險人不承擔保險責任。

綜上所述：原被告之間簽訂的保險合同因原告對保險標的不具有法律上承認的保險利益而無效。即便原告是代托運人辦理保險，因貨損原因是由于承運人的過失及包裝不當所致，既不是基本險也非綜合險承保范圍，且屬保險除外責任，當然不屬保險責任范圍。托運人已經從貨損責任人處取得賠償，依法保險人不再承擔保險賠償責任?；谏鲜鍪聦嵑屠碛?，敬請合議庭依法駁回原告的全部訴訟請求。

－－－－－公司

特別授權委托代理人：

年月日

【第9篇】土建工程施工承包合同

2023土建工程施工承包發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致，特訂立合同如下：

一、工程概況

1、工程結構：磚混;

2、建筑面積：約㎡(按實際建筑面積計算為準)。

二、承包方式土建工程總單包(即包工不包料)。

三、甲方負責范圍甲方應提供水、電、路三通及所有建筑材料、回填。

四、乙方承包范圍

1、基地平整、砼工程、磚砌體工程、木工搭拆(鐵絲釘子自備)、鋼筋工程、內外粉刷工程、樓梯粉刷上頂(一層、頂層、地坪)。

2、乙方自備機械、腳手架。

五、承包價格按每平方米元結算，隔熱層按計算。

六、質量要求七、付款方式

1、基礎完工付款

2、每層砌體完工付款

3、內粉完工付款

4、外粉完工付款

5、竣工驗收合同后付清余款。

八、施工日期：按120天計算，雨天順延。

九、安全問題乙方應安全、文明施工，如出現(xiàn)大小事故由乙方自負。

十、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。

十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：____________

【第10篇】土建水電工程施工合同書

甲方：

乙方：

根據《國家建筑施工規(guī)范》及相關條例，本著互惠互利的原則，經甲、乙雙方協(xié)商，甲方確定把興安縣世紀冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。

為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協(xié)議：

一、工程概況：

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、建筑結構：

4、承包內容及施工范圍：土建水電工程按建筑施工圖，結構施工圖水電施工圖及設計說明。

酒店裝修另合同簽署。

5、承包方式：包工、包料。

6、工程造價暫定3000萬元。

二、付款方式與結算：

1、本合同范圍內的工程項目依據甲方提供的設計圖紙文件。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按__年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計價，下浮6%后結算給乙方。

2、工程范圍內所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發(fā)布的興安縣造價信息進行調價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調整。信息價沒有的，雙方按市場價友好協(xié)商確定，按實際發(fā)生的工程量計價結算。

三、工期：

1、本工程有效工期為240天。

2、開工時間：2011年6月20日前(以甲方進場通知為準)。

3、竣工時間：(按實際開工日計算)

四、質量及材料要求：

1、質量要求按國家建設質量標準規(guī)范，等級為合格。

2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監(jiān)理、技術負責人，質檢人員進行驗收。并根據驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。

3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內組織有關人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。

4、材料必須保質保量。

所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規(guī)定要求復檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。

五、工程款支付方法：

1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎土方開挖墊資到00地面(現(xiàn)澆完畢)

2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的工程量結付工程進度款的80%給乙方。以后，每完成一層，結付一次進度款，以此類推。

3、在乙方負責墊資期間內如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權終止合同，一切損失由乙方承擔。

4、工程竣工驗收合格后，乙方資料合格后及結算單報請甲方審核，甲方必須在接到申報資料30個工作日內審核完成，如有爭議，可共同委托相關造價事務所審核。結算經甲方審核批準后，除留質保金3%外，三個月內一次性付清，不得拖欠。

5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3‰賠付給乙方，以此類推。

6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開戶單位：

開戶銀行：

銀行：的帳戶上。

六、工程竣工驗收及交付：

1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關工作。自檢合格后書面申報甲方和監(jiān)理工程師復檢，簽字確認復檢合格后，方可進行工程交付，否則因此產生的損失由承包方負責。

2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視為以驗收合格。

3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用，否則視為驗收合格以交付甲方使用。

七、甲、乙雙方權責

1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，并保證在乙方進場前三天做好三通一平。

2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。

4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點，并在現(xiàn)場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協(xié)商好，周邊的一切社會關系。確保施工順利進行。

5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。

6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規(guī)范施工，甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質量達不到設計和施工規(guī)范要求時，有權要求乙方停工整改，并進行相應處罰。

7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規(guī)定，經甲方同意方可使用。

8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產，文明施工，如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關。

八、違約

1、本協(xié)議條款雙方共同遵守，甲方必須協(xié)調建設方處理好周邊的一切社會關系，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。

2、乙方嚴格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權終止該工程合同，一切損失由乙方自負。

3、乙方在此合同又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。

4、此合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。雙方簽字時即時生效，雙方必須共同遵守執(zhí)行，同時具有法律效力。

甲方：(蓋章)乙方：

法定代表人：法定代表人：

身份證號：身份證號：

電話號碼：電話號碼：

【第11篇】水利水電土建工程施工合同條件

中華人民共和國水利部

中華人民共和國國家電力公司

中華人民共和國國家工商行政管理局

xx年二月

第一部分通用合同條款

一、詞語涵義

１詞語涵義

除上下文另有要求者外，合同中下列詞語應具有本條所賦予的涵義：

１．１有關合同雙方和監(jiān)理人的詞語

（１）發(fā)包人：指專用合同條款中寫明的當事人。

（２）承包人：指與發(fā)包人正式簽署協(xié)議書的當事人。

（３）分包人：指本合同中從承包人分包某一部分工程的當事人。

（４）監(jiān)理人：指專用合同條款中寫明的由發(fā)包人委托對本合同實施監(jiān)理的當事人。

１．２有關合同組成文件的詞語

（１）合同文件（或稱合同）：指由發(fā)包人與承包人簽訂的為完成本合同規(guī)定的各項工作所列入本合同條件第３條的全部文件以及其它在協(xié)議書中明確列入的文件。

（２）技術條款：指本合同的技術條款和由監(jiān)理人作出的或批準的對技術條款的任何修改或補充文件。

（３）圖紙：指列入合同的招標圖紙和發(fā)包人按合同規(guī)定向承包人提供的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）以及列入合同的投標圖紙和由承包人提交并經監(jiān)理人批準的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

（４）施工圖紙：指上述第（３）項規(guī)定的圖紙中由發(fā)包人提供或由承包人提交并經監(jiān)理人批準的直接用于施工的圖紙（包括配套說明和有關資料）。

（５）投標文件：指承包人為完成本合同規(guī)定的各項工作，在投標時按招標文件的要求向發(fā)包人提交的投標報價書、已標價的工程量清單及其它文件。

（６）中標通知書：指發(fā)包人正式向承包人授標的通知書。

１．３有關工程和設備的詞語

（１）工程：指永久工程和臨時工程或為二者之一。

（２）永久工程：指按本合同規(guī)定應建造的并移交給發(fā)包人使用的工程（包括工程設備）。

（３）臨時工程：指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的各類非永久工程（不包括施工設備）。

（４）主體工程：指專用合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。

（５）單位工程：指專用合同條款中寫明的單位工程。

（６）工程設備：指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其它類似的設備和裝置。

（７）施工設備：指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的全部用于施工的設備、器具和其他物品不包括臨時工程和材料。

（８）承包人設備：指承包人的施工設備。

（９）進點：指承包人接到開工通知后進入施工場地。

１．４有關工期的詞語

（１）開工通知：指發(fā)包人委托監(jiān)理人通知承包人開工的函件。

（２）開工日期：指承包人接到監(jiān)理人按第１８．１款發(fā)出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。

（３）完工日期：指本合同規(guī)定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過完工驗收后在移交證書（或臨時移交證書）中寫明的完工日。

１．５有關合同價格和費用的詞語

（１）合同價格：指協(xié)議書中寫明的合同總金額。

（２）費用：指為實施本合同所發(fā)生的所有開支，包括管理費和應分攤的其它費用，但不包括利潤。

１．６其它詞語

（１）施工場地（或施工地）：指由發(fā)包人提供的用于本合同工程的場所以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其它場所。

（２）書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電傳、電報、傳真和電子郵件等。

（３）天：指日歷天。

二、合同文件

２語言文字和法律

２．１語言文字

本合同使用的語言文字為漢語文字。

２．２法律、法規(guī)和規(guī)章

適用于本合同的法律、法規(guī)和規(guī)章是中華人民共和國的法律、行政法規(guī)以及國務院有關部門的規(guī)章和工程所在地的省、自治區(qū)、直轄市的地方法規(guī)和規(guī)章。

３合同文件的優(yōu)先順序

組成合同的各項文件應能互相解釋，互為說明。當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時，由監(jiān)理人作出解釋。除合同另有規(guī)定外，解釋合同文件的優(yōu)先順序規(guī)定在專用合同條款內。

三、雙方的一般義務和責任

４發(fā)包人的一般義務和責任

４．１遵守法律、法規(guī)和規(guī)章

發(fā)包人應在其組織實施本合同的全部工作中遵守與本合同有關的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應承擔由于其自身違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的責任。

４．２發(fā)布開工通知

發(fā)包人應委托監(jiān)理人按合同規(guī)定的日期向承包人發(fā)布開工通知。

４．３安排監(jiān)理人及時進點實施監(jiān)理

發(fā)包人應在開工通知發(fā)布前安排監(jiān)理人及時進入工地開展監(jiān)理工作。

４．４提供施工用地

發(fā)包人應按專用合同條款規(guī)定的承包人用地范圍和時限，辦清施工用地范圍內的征地和移民，按時向承包人提供施工用地。

４．５提供部分施工準備工程

發(fā)包人應按技術條款的有關規(guī)定，完成應由發(fā)包人承擔的施工準備工程，并按合同規(guī)定的時限提供承包人使用。

４．６移交測量基準

發(fā)包人應按第２７．１款和技術條款的有關規(guī)定，委托監(jiān)理人向承包人移交現(xiàn)場測量基準點及其有關資料。

４．７辦理保險

發(fā)包人應按合同規(guī)定負責辦理由發(fā)包人投保的保險。

４．８提供已有的水文和地質勘探資料

發(fā)包人應向承包人提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料，但只對列入合同文件的水文和地質勘探資料負責，不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。

４．９及時提供圖紙

發(fā)包人應委托監(jiān)理人在合同規(guī)定的時限內向承包人提供應由發(fā)包人負責提供的圖紙。

４．１０支付合同價款

發(fā)包人應按第３３、３５條和３６條的規(guī)定支付合同價款。

４．１１統(tǒng)一管理工程的文明施工

發(fā)包人應按國家有關規(guī)定負責統(tǒng)一管理本工程的文明施工，為承包人實現(xiàn)文明施工目標創(chuàng)造必要的條件。

４．１２治安保衛(wèi)和施工安全

發(fā)包人應按第２９條的有關規(guī)定履行其治安保衛(wèi)和施工安全職責。

４．１３環(huán)境保護

發(fā)包人應按環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章的有關規(guī)定統(tǒng)一籌劃本工程的環(huán)境保護工作，負責審查承包人按第３０條規(guī)定所采取的環(huán)境保護措施，并監(jiān)督其實施。

４．１４組織工程驗收

發(fā)包人應按第５２條的規(guī)定主持和組織工程的完工驗收。

４．１５其它一般義務和責任

發(fā)包人應承擔專用合同條款中規(guī)定的其它一般義務和責任。

５承包人的一般義務和責任

５．１遵守法律、法規(guī)和規(guī)章

承包人應在其負責的各項工作中遵守與本合同工程有關的法律、法規(guī)和規(guī)章，并保證發(fā)包人免于承擔由于承包人違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的任何責任。

５．２提交履約擔保證件

承包人應按第６條的規(guī)定向發(fā)包人提交履約擔保證件。

５．３及時進點施工

承包人應在接到開工通知后及時調遣人員和調配施工設備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準備工作。

５．４執(zhí)行監(jiān)理人的指示，按時完成各項承包工作

承包人應認真執(zhí)行監(jiān)理人發(fā)出的與合同有關的任何指示，按合同規(guī)定的內容和時間完成全部承包工作。除合同另有規(guī)定外，承包人應提供為完成本合同工作所需的勞務、材料、施工設施、工程設備和其它物品。

５．５提交施工組織設計、施工措施計劃和部分施工圖紙

承包人應按合同規(guī)定的內容和時間要求，編制施工組織設計、施工措施計劃和由承包人負責的施工圖紙?zhí)峤槐O(jiān)理人審批，并對現(xiàn)場作業(yè)和施工方法的完備和可靠負全部責任。

５．６辦理保險

承包人應按合同規(guī)定負責辦理由承包人投保的保險。

５．７文明施工

承包人應按國家有關規(guī)定文明施工，并應在施工組織設計中提出施工全過程的文明施工措施計劃。

５．８保證工程質量

承包人應嚴格按技術條款中規(guī)定的質量要求完成各項工作。

５．９保證工程施工和人員的安全

承包人應按第２９條的有關規(guī)定認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全，并應采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。

５．１０環(huán)境保護

承包人應遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應按第３０條的規(guī)定采取必要的措施保護工地及其附近的環(huán)境免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環(huán)境破壞以及人員傷害和財產損失。

５．１１避免施工對公眾利益的損害

承包人在進行本合同規(guī)定的各項工作時，應保障發(fā)包人和其他人的財產和利益以及使用公用道路、水源和公共設施的權利免受損害。

５．１２為其他人提供方便

承包人應按監(jiān)理人的指示為其他人在本地或附近實施與本工程有關的其它各項工作提供必要的條件。除合同另有規(guī)定外，有關提供條件的內容和費用應在監(jiān)理人的協(xié)調下另行簽訂協(xié)議。若達不成協(xié)議，則由監(jiān)理人作出決定，有關各方遵照執(zhí)行。

５．１３工程維護和保修

工程未移交發(fā)包人前，承包人應負責管理和維護；移交后承包人應承擔保修期內的缺陷修復工作。若工程移交證書頒發(fā)時尚有部分未完工程需要保修期內繼續(xù)完成，則承包人還應負責該未完工程的管理和維護工作，直至完工后移交給發(fā)包人為止。

５．１４完工清場和撤離

承包人應在合同規(guī)定的期限內完成工地清理并按期撤退人員、設備和剩余材料。

５．１５其它一般義務和責任

承包人應承擔專用合同條款中規(guī)定的其它一般義務和責任。

四、履約擔保

６履約擔保

６．１履約擔保證件

承包人應按合同規(guī)定的格式和專用合同條款規(guī)定的金額，在正式簽署協(xié)議書前向發(fā)包人提交經發(fā)包人同意的銀行或其它金融機構出具的履約保函或經發(fā)包人同意的具有擔保資格的企業(yè)出具的履約擔保書。取得證件的費用由承包人承擔。

６．２履約擔保證件的有效期

承包人應保證履約保函或履約擔保書在發(fā)包人頒發(fā)保修責任終止證書前一直有效，發(fā)包人應在保修責任終止證書頒發(fā)后１４天內把上述證件退還給承包人。

五、監(jiān)理人和總監(jiān)理工程師

７監(jiān)理人和總監(jiān)理工程師

７．１監(jiān)理人的職責和權力

（１）監(jiān)理人應履行本合同規(guī)定的職責；

（２）監(jiān)理人可以行使合同規(guī)定的和合同中隱含的權力，但若發(fā)包人要求監(jiān)理人在行使某種權力之前必須得到發(fā)包人批準，則應在專用合同條款中予以規(guī)定，否則監(jiān)理人行使的這種權力應視為已得到發(fā)包人的事先批準；

（３）除合同中另有規(guī)定外，監(jiān)理人無權免除合同中規(guī)定的承包人或發(fā)包人的責任和權利。

７．２總監(jiān)理工程師

總監(jiān)理工程師（以下簡稱總監(jiān)）是監(jiān)理人駐工地履行監(jiān)理人職責的全權負責人。發(fā)包人應在開工通知發(fā)布前把總監(jiān)的任命通知承包人，總監(jiān)易人時應由發(fā)包人及時通知承包人?？偙O(jiān)短期離開工地時應委派代表代行其職責，并通知承包人。

７．３監(jiān)理人員

總監(jiān)可以指派監(jiān)理人員負責實施監(jiān)理中的某項工作，總監(jiān)應將這些人員的姓名、職責和授權范圍通知承包人。他們出于上述目的而發(fā)出的指示均視為已得到總監(jiān)的同意。

７．４監(jiān)理人的指示

（１）監(jiān)理人的指示應蓋有監(jiān)理人授權的現(xiàn)場機構公章和總監(jiān)或按上述第７．３款規(guī)定授權的監(jiān)理人員簽名。

（２）承包人收到監(jiān)理人指示后應立即遵照執(zhí)行。若承包人對監(jiān)理人的指示持異議時，仍應遵照執(zhí)行，但可向監(jiān)理人提出書面意見。監(jiān)理人研究后可作出修改指示或繼續(xù)執(zhí)行原指示的決定，并通知承包人。若監(jiān)理人決定繼續(xù)執(zhí)行原指示，承包人仍應遵照執(zhí)行，但承包人有權按第４４．１款的規(guī)定提出按合同爭議處理的要求。

（３）在緊急情況下，監(jiān)理人員可以當場簽發(fā)臨時書面指示，但監(jiān)理人應在發(fā)出臨時書面指示后４８小時內補發(fā)正式書面指示，如監(jiān)理人未在４８小時內及時補發(fā)，則承包人可提出書面確認函，聲明已視臨時書面指示為正式指示。

（４）除合同另有規(guī)定外，承包人只從監(jiān)理人總監(jiān)或上述第７．３款規(guī)定的監(jiān)理人員處取得指示。

７．５監(jiān)理人應公正地履行職責

監(jiān)理人應公正地履行職責，在按合同要求由監(jiān)理人發(fā)出指示、表示意見、審批文件、確定價格以及采取可能涉及發(fā)包人或承包人的義務和權利的行動時，應認真查清事實，并與雙方充分協(xié)商后作出公正的決定。

六、聯(lián)絡

８聯(lián)絡

８．１聯(lián)絡以書面形式為準

合同文件中述及的由任何人提出或給出的與合同有關的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等是雙方聯(lián)絡和履行合同的憑證，均應以書面函件為準，并應送達雙方約定的地點和辦理簽收手續(xù)。

８．２來往函件的發(fā)出和答復

上述第８．１款中的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等來往函件均應按合同規(guī)定的時限及時發(fā)出和答復，不得無故扣壓和拖延，否則由責任方對由此造成的后果負責。

七、圖紙

９圖紙

９．１招標圖紙和投標圖紙

（１）列入合同的招標圖紙及其補充通知僅作為承包人投標報價和在履行合同過程中衡量變更的依據，不能直接用于施工。

（２）列入合同的投標圖紙及其補充資料僅作為發(fā)包人選擇中標者和在履行合同過程中檢驗承包人是否按其投標內容進行施工的依據，亦不能直接用于施工。

９．２施工圖紙

（１）按合同規(guī)定由發(fā)包人委托監(jiān)理人提供給承包人的施工圖紙包括工程建筑物的結構圖、體形圖和配筋圖以及合同規(guī)定由發(fā)包人負責的細部設計圖、澆筑圖和加工圖等均應按技術條款中規(guī)定的時限和數(shù)量提交給承包人。由于發(fā)包人未能按時提交施工圖紙而造成的工期延誤應按第４２條的有關規(guī)定辦理；施工圖紙中涉及變更的應按第３９條的有關規(guī)定辦理。

（２）按合同規(guī)定由承包人自行負責的施工圖紙，包括部分工程建筑物的結構圖、體形圖和配筋圖以及承包人按發(fā)包人施工圖紙繪制的細部設計圖、澆筑圖和車間加工圖等均應按技術條款中規(guī)定的時限提交監(jiān)理人審批。監(jiān)理人應在《技術條款》規(guī)定的期限的批復承包人。承包人應對其未能按時向監(jiān)理人提交施工圖紙而造成的工期延誤負責；若監(jiān)理人規(guī)定的期限內批復承包人，則應視為監(jiān)理人已同意按上述圖紙進行施工。監(jiān)理人的批復不免除承包人對其提交的施工圖紙應負的責任。

９．３施工圖紙的修改

發(fā)包人委托監(jiān)理人提交給承包人的施工圖紙需要修改和補充時，應由監(jiān)理人在該工程（或工程部位）施工前簽發(fā)施工圖紙的修改圖給承包人，具體期限應視修改內容由雙方商定，承包人應按修改后的施工圖紙進行施工。施工圖紙的修改涉及變更時應按第３９條的有關規(guī)定辦理。

９．４圖紙的保管

監(jiān)理人和承包人均應按第１．２款第（３）項所包含的內容，在工地各保存一套完整的圖紙。

９．５圖紙的保密

未經對方許可，按合同規(guī)定由發(fā)包人和承包人相互提供的圖紙不得泄露給與本合同無關的第三方，違者應對泄密造成的后果承擔責任。

八、轉讓和分包

１０轉讓

承包人不得將其承包的全部工程轉包給第三人。未經發(fā)包人同意，承包人不得轉移合同中的全部或部分義務，也不得轉讓合同中的全部或部分權利，下述情況除外：

（１）承包人的開戶銀行代替承包人收取合同規(guī)定的款額。

（２）在保險人已清償了承包人的損失或免除了承包人的責任的情況下，承包人將其從任何其他責任方處獲得補救的權利轉讓給承包人的保險人。

１１分包

１１．１工程分包應經批準

承包人不得將其承包的工程肢解后分包出去。主體工程不允許分包。除合同另有規(guī)定外，未經監(jiān)理人同意，承包人不得把工程的任何部分分包出去。經監(jiān)理人同意的分包工程不允許分包人再轉包出去。承包人應對其分包出去的工程以及分包人的任何工作和行為負全部責任。即使是監(jiān)理人同意部分分包，亦不能免除承包人按合同規(guī)定應負的責任。分包人應就其完成的工作成果向發(fā)包人承擔連帶責任。監(jiān)理人認為有必要時，承包人應向監(jiān)理人提交分包合同副本。除合同另有規(guī)定外，下列事項不要求承包人征得監(jiān)理人同意。

（１）按第１２．１款的規(guī)定提供勞務。

（２）采購符合合同規(guī)定標準的材料；

（３）合同中已明確了分包人的工程分包。

１１．２發(fā)包人指定分包人

（１）發(fā)包人根據工程特殊情況欲指定分包人時，應在專用合同條款中寫明分包工作內容和指定分包人的資質情況。承包人可自行決定同意或拒絕該指定的分包人。若承包人在投標時接受了發(fā)包人指定的分包人，則該指定分包人應與承包人的其它分包人一樣被視為承包人雇用的分包人，由承包人與其簽訂分包合同，并對其工作和行為負全部責任。

（２）在合同實施過程中，若發(fā)包人需要指定分包人時，應征得承包人的同意，此時發(fā)包人應負責協(xié)調承包人與分包人之間簽訂分包合同。發(fā)包人應保證承包人不因此項分項而增加額外費用；承包人則應負責該分包工作的管理和協(xié)調，并向指定分包人計取管理費；指定分包人應接受承包人的統(tǒng)一安排和監(jiān)督。由于指定分包人造成的與其分包工作有關的一切索賠、訴訟和損失賠償均應由指定分包人直接對發(fā)包人負責，承包人不對此承擔責任。

九、承包人的人員及其管理

１２承包人的人員

１２．１承包人的職員和工人

承包人應為完成合同規(guī)定的各項工作向工地派遣或雇用技術合格和數(shù)量足夠的下述人員：

（１）具有合格證明的各類專業(yè)技工和普工。

（２）具有技術理論知識和施工經驗的各類專業(yè)技術人員及有能力進行現(xiàn)場施工管理和指導施工作業(yè)的工長。

（３）具有相應崗位資格的管理人員。

１２．２承包人項目經理

（１）承包人項目經理是承包人駐工地的全權負責人，按合同規(guī)定的承包人義務責任和權利履行其職責。承包人項目經理應按本合同的規(guī)定和監(jiān)理人的指示負責組織本工程的圓滿實施。在情況緊急且無法與監(jiān)理人聯(lián)系時，可采取保證工程和人員生命財產安全的緊急措施，并在決定采取措施后２４小時向監(jiān)理人提交報告。

（２）承包人為實施本合同發(fā)出的一切函件均應蓋有承包人授權的現(xiàn)場機構公章和承包人項目經理或其授權代表簽名。

（３）承包人指派項目經理應經發(fā)包人同意。項目經理易人，應事先征得發(fā)包人同意。項目經理短期離開工地，應委派代表代行其職，并通知監(jiān)理人。

１３承包人人員的管理

１３．１承包人人員的安排

（１）除合同另有規(guī)定外，承包人應自行安排和調遣其本單位和從本工程所在地或其它地方雇用的所有職員和工人，并為上述人員提供必要的工作和生活條件及負責支付酬金。

（２）承包人安排在工地的主要管理人員和專業(yè)技術骨干應相對穩(wěn)定，上述人員的調動應報監(jiān)理人同意。

１３．２提交管理機構和人員情況報告

承包人應在接到開工通知后８４天內向監(jiān)理人提交承包人在工地的管理機構以及人員安排的報告，其內容應包括管理機構的設置、主要技術和管理人員資質以及各工種技術工人的配備狀況。若監(jiān)理人認為有必要時，承包人還應按規(guī)定的格式，定期向監(jiān)理人提交工地人員變動情況的報告。

１３．３承包人人員的上崗資格

技術崗位和特殊工種的工人均應持有通過國家或有關部門統(tǒng)一考試或考核的資格證明，監(jiān)理人認為有必要時可進行考核合格者才準上崗。承包人應按第１３．２款要求提交的人員情況報告中說明承包人人員持有上崗資格證明的情況。監(jiān)理人有權隨時檢查承包人人員的上崗資格證明。

１３．４監(jiān)理人有權要求撤換承包人的人員。承包人應對其在工地的人員進行有效的管理，使其能做到盡職盡責。監(jiān)理人有權要求撤換那些不能勝任本職工作或行為不端或玩忽職守的任何人員，承包人應及時予以撤換。

１３．５保障承包人人員的合法權益

承包人應遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，充分保障承包人人員的合法權益，承包人應做到（但不限于）：

（１）保證其人員有享受休息和休假的權利，承包人應按《勞動法》的規(guī)定安排其人員的工作時間。因工程施工的特殊需要占用休假日或延長工作時間，不應超過規(guī)定的限度，并應按規(guī)定給予補休或付酬。

（２）為其人員提供必要的食宿條件和符合環(huán)境保護和衛(wèi)生要求的生活環(huán)境，配備必要的傷病預防、治療和急救的醫(yī)務人員和醫(yī)療設施。

（３）按有關勞動保護的規(guī)定采取有效的防止粉塵、有害氣體和保障高溫、高寒、高空作業(yè)安全等的勞動保護措施。人員在施工中受到傷害，承包人應有責任立即采取有效措施進行搶救和治療。

（４）按有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，為其管轄的所有人員辦理養(yǎng)老保險。

（５）負責處理其管轄人員傷亡事故的全部善后事宜。

十、材料和設備

１４材料和工程設備的提供

１４．１承包人提供的材料和工程設備

（１）除合同另有規(guī)定外，為完成本合同各項工作所需的材料和工程設備均由承包人負責采購、驗收、運輸和保管。

（２）合同規(guī)定帽子負責采購的主要材料和工程設備，一經與供貨廠家簽訂供貨協(xié)議，應將一份副本提交監(jiān)理人。

１４．２發(fā)包人提供的工程設備

（１）按合同規(guī)定由發(fā)包人提供的工程設備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨地點和計劃交貨日期均規(guī)定在專用合同條款中。

（２）承包人應根據合同進度計劃的進度安排，提交一份滿足工程設備安裝要求的交貨日期計劃報送監(jiān)理人審批，并抄送發(fā)包人。監(jiān)理人收到上述交貨日期計劃后，應與發(fā)包人和承包人共同協(xié)商確定交貨日期。

（３）發(fā)包人提供的工程設備不能按期交貨時，應事先通知承包人，并應按第２０．２款的規(guī)定辦理，由此增加的費用和工期延誤責任由發(fā)包人承擔。

（４）發(fā)包人要求按專用合同條款中規(guī)定的提前交貨期限內提前交貨時，承包人不應拒絕，并不得要求增加任何費用。

（５）承包人要求更改交貨日期時，應事先報監(jiān)理人批準，否則由于承包人要求提前交貨或不按時提供所增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。

（６）若發(fā)包人提供的工程設備的規(guī)格、數(shù)量或質量不符合合同要求或交貨日期拖后，由此增加的費用和工期延誤責任由發(fā)包人承擔。

１５承包人材料和設備的管理

１５．１承包人設備應及時進入工地

合同規(guī)定的承包人設備應按合同進度計劃（在施工總進度計劃尚未批準前，按簽署協(xié)議書商定的設備進點計劃）進入工地并需經監(jiān)理人核查后投入使用，若承包人需變更合同規(guī)定的承包人設備時，須經監(jiān)理人批準。

１５．２承包人的材料和設備專用于本合同工程

（１）承包人運入工地的所有材料和設備應專用于本合同工程。

（２）承包人除在工地內轉移這些材料和設備外，未經監(jiān)理人同意，不得將上述材料和設備中的任何部分運出工地。但承包人從事運送人員和外出接運貨物的車輛不要求辦理同意手續(xù)。

（３）承包人在征得監(jiān)理人同意后，可以按不同施工階段的計劃撤走其屬于自己的閑置設備。

１５．３承包人舊施工設備的管理

承包人的舊施工設備進入工地前必須按有關規(guī)定進行年檢和定期檢修，并應由具有設備鑒定資格的機構出具檢修合格證或經監(jiān)理人檢查后才準進入工地。承包人還應在舊施工設備進入工地前提交主要設備的使用和檢修記錄，并應配置足夠的備品備件以保證舊施工設備的正常運行。

１５．４承包人租用的施工設備

（１）發(fā)包人擬向承包人出租施工設備時，應在專用合同條款中寫明各種租賃設備的型號、規(guī)格、完好程度和租賃價格。

（２）承包人可以根據自身的條件選租發(fā)包人的施工設備。若承包人計劃租賃發(fā)包人提供的施工設備，則應在投標時提出選用的租賃設備清單和租用時間，并在報價中計入相應的租賃費用，中標后另行簽訂協(xié)議。

（３）承包人從其他人租賃施工設備時，則應在簽訂的租賃協(xié)議中明確規(guī)定若在協(xié)議有效期內發(fā)生承包人違約而解除合同時，發(fā)包人或發(fā)包人邀請承包本合同的其他承包人可以相同的條件取得該施工設備的使用權。

１５．５監(jiān)理人有權要求承包人增加和更換施工設備

監(jiān)理人一旦發(fā)現(xiàn)承包人使用的施工設備影響工程進度和質量時，有權要求承包人增加和更換施工設備，承包人應予及時增加和更換，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。

十

一、交通運輸

１６交通運輸

１６．１場內施工道路

（１）發(fā)包人按第４．５款規(guī)定提交給承包人使用的場內道路和交通設施，應由承包人負責其在合同實施期內的維修、養(yǎng)護和交通管理工作，并承擔一切費用。

（２）除本款（１）項所述的由發(fā)包人提供的部分場內道路和交通設施外，承包人應負責修建、維修、養(yǎng)護和管理其施工所需的全部其余的場內臨時道路和交通設施，并承擔一切費用。

（３）承包人修建的場內臨時道路和交通設施，應免費提供給發(fā)包人和監(jiān)理人使用；其他承包人需要使用上述道路和設施時，應按第５．１２款的規(guī)定辦理。

１６．２場外公共交通

（１）承包人的車輛外出行駛所需的場外公共道路的通行費、養(yǎng)路費和稅款等一切費用由承包人承擔。

（２）承包人車輛應服從當?shù)亟煌ú块T的管理，嚴格按照道路和橋梁的限制荷重安全行駛，并服從交通監(jiān)管部門的檢查和檢驗。

１６．３超大件和超重件的運輸

由承包人負責運輸?shù)奈锛?，若遇有超大件或超重件時，應由承包人負責向交通管理部門辦理申請手續(xù)。運輸合同規(guī)定的超大件或超重件所需進行的道路和橋梁臨時加固改造費用和其它有關費用均由承包人承擔。若實際運輸中的超大件或超重件超過合同規(guī)定的尺寸或重量時，應由發(fā)包人和承包人共同協(xié)商確定各自分擔的費用。

１６．４道路和橋梁的損壞責任

承包人應為自己進行的物品運輸造成工地內外公共道路和橋梁的損壞負全部責任，并負責支付修復損壞的全部費用和可能引起的索賠。

１６．５水路運輸

本條上述各款的內容適亦用于水路運輸，其中“道路”一詞的含義應包括水閘、碼頭、堤防或與水路有關的其它結構物；“車輛”一詞的含義應包括船舶，本條各款規(guī)定仍有效。

十

二、工程進度

１７進度計劃

１７．１合同進度計劃

承包人應按《技術條款》規(guī)定的內容和時限以及監(jiān)理人的指示，編制施工總進度計劃提交監(jiān)理人審批。監(jiān)理人應在《技術條款》規(guī)定的時限內批復承包人。經監(jiān)理人批準的施工總進度計劃（稱合同進度計劃）作為控制本合同工程進度的依據，并據此編制年、季和月進度計劃報送監(jiān)理人。在施工總進度計劃和監(jiān)理人的指示控制工程進展。

１７．２修訂進度計劃

（１）不論何種原因發(fā)生工程的實際進度與第１７．１款所述的合同進度計劃不符時，承包人應按監(jiān)理人的指示在２８天內提交一份修訂進度計劃報送監(jiān)理人審批，監(jiān)理人應在收到該進度計劃后２８天內批復承包人。批準后的修訂進度計劃作為合同進度計劃的補充文件。

（２）不論何種原因造成施工進度計劃的拖后，承包人均應按監(jiān)理人的指示采取有效措施趕上進度。承包人應在向監(jiān)理人提交修訂的進度計劃的同時，編制一份趕工措施報告報送監(jiān)理人審批，趕工措施應以保證工程按期完工為前提調整和修改進度計劃。由于發(fā)包人原因造成施工進度拖后，應按第２０．２款的規(guī)定辦理；由于承包人原因造成施工進度拖后，應按第２０．３款的規(guī)定辦理。

１７．３單位工程進度計劃

監(jiān)理人認為有必要時，承包人應按監(jiān)理人指示的內容和時限，并根據合同進度計劃的進度控制要求編制單位工程進度計劃報送監(jiān)理人。

１７．４提交資金流估算表

承包人應在按第１７．１款的規(guī)定向監(jiān)理人提交施工總進度計劃的同時，按專用合同條款規(guī)定的格式向監(jiān)理人提交按月的資金流估算表。估算表應包括承包計劃向發(fā)包人處得到的的全部款額，以供發(fā)包人參考。此后，如監(jiān)理人提出要求，承包人還應按監(jiān)理人指定的時限內提交修訂的資金流估算表。

１８工程開工和完工

１８．１開工通知

監(jiān)理人應在專用合同條款規(guī)定的時限內向承包人發(fā)出開工通知。承包人應在接到開工通知后及時調遣人員和調配施工設備、材料進入工地，并從開工日起按簽署協(xié)議書時商定的進度計劃進行施工準備。

１８．２發(fā)包人延誤開工

監(jiān)理人未按合同規(guī)定的時限發(fā)出開工通知或發(fā)包人未能按合同規(guī)定向承包人提供開工的必要條件，承包人有權提出延長工期的要求。監(jiān)理人應在收到承包人的要求后立即與發(fā)包人及承包人共同協(xié)商補救辦法，由此增加的費用和工期延誤責任由發(fā)包人承擔。

１８．３承包人延誤進點

承包人在接到開工通知后１４天內未按進度計劃要求及時進點組織施工，監(jiān)理人可通知承包人在接到通知后７天內編制一份趕工措施報告報送監(jiān)理審批。趕工措施報告應詳細說明不能及時進點的原因和趕工辦法，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。

１８．４完工日期

本合同的全部工程、單位工程和部分工程的要求完工日期規(guī)定在專用合同條款中，承包人應在上述規(guī)定的完工日期內完工或在第２０．２款和２１條規(guī)定可能延后或提前的完工日期內完工。

１９暫停施工

１９．１承包人暫停施工的責任

屬于下列任何一種情況引起的暫停施工，承包人不能提出增加費用和延長工期的要求：

（１）合同中另有規(guī)定的；

（２）由于承包人違約引起的暫停施工；

（３）由于現(xiàn)場非異常惡劣氣候條件引起的正常停工；

（４）為工程的合理施工和保證安全所必須的暫停施工；

（５）未得到監(jiān)理人許可的承包人擅自停工；

（６）其它由于承包人原因引起的暫停施工。

１９．２發(fā)包人暫停施工的責任

屬于下列任何一種情況引起的暫停施工，均為發(fā)包人的責任，由此造成的工期延誤，應按第２０．２款的規(guī)定辦理。

（１）由于發(fā)包人違約引起的暫停施工。

（２）由于不可抗力氣自然或社會因素引起的暫停施工。

（３）其他由于發(fā)包人原因引起的暫停施工。

１９．３監(jiān)理人的暫停施工指示

（１）監(jiān)理人認為有必要時，可向承包人發(fā)布暫停工程或部分工程施工的指示，承包人應按指示的要求立即暫停施工。不論由于何種原因引起的暫停施工，承包人應在暫停施工期間負責妥善保護工程和提供安全保障。

（２）由于發(fā)包人的責任發(fā)生暫停施工的情況時，若監(jiān)理人未及時下達暫停施工指示，承包人可向其指出暫停施工的書面請求，監(jiān)理人應在接到請求后的４８小時內予以答復，若不按期答復，可視為承包人請求已獲同意。

１９．４暫停施工后的復工

工程暫停施工后，監(jiān)理人應與發(fā)包人和承包人協(xié)商采取有效措施積極消除停工因素的影響。當工程具備復工條件時，監(jiān)理人應立即向承包人發(fā)出復工通知，承包人應在收到復工通知后按監(jiān)理人指定的時間復工。若承包人無故拖延和拒絕復工，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。

１９．５暫停施工持續(xù)５６天以上

（１）若監(jiān)理人在下達暫停施工后５６天內仍末給予承包人復工通知，除了該項停工屬于第１９．１款規(guī)定的情況外，承包人可向監(jiān)理人提交書面通知，要求監(jiān)理人在收到書面通知后２８天內準許已暫停施工的工程或其中一部分工程繼續(xù)施工，監(jiān)理人逾期不予批準，則承包人有權作出以下選擇：當暫時停工僅影響合同中部分工程時，按３９．１款規(guī)定將此項停工工程視作可取消的工程，并通知監(jiān)理人；當暫時停工影響整個工程時，可視為發(fā)包人違約，應按第４２條的規(guī)定辦理。

（２）若發(fā)生由承包人責任引起的暫停施工時，承包人在收到監(jiān)理人暫停施工指示后５６天內不積極采取措施復工造成工期延誤，則應視為承包人違約，可按第４１條的規(guī)定辦理。

２０工期延誤

２０．１發(fā)包人的工期延誤

在施工過程中發(fā)生下列情況之一使關鍵項目的施工進度計劃拖后而造成工期延誤時，承包人可要求發(fā)包人延長合同規(guī)定的工期。

（１）增加合同中任何一項的工作內容；

（２）增加合同中任何項目的工程量超過專用合同條款第３９．１款規(guī)定的百分比；

（３）增加額外的工程項目；

（４）改變合同中任何一項工作的標準或性質；

（５）本合同中涉及的由發(fā)包人責任引起的工期延誤；

（６）異常惡劣的氣候條件；

（７）非承包人原因造成的任何干擾或阻礙；

（８）其它可能發(fā)生的特殊情況。

２０．２承包人要求延長工期的處理

（１）若發(fā)生第２０．１款所列的事件時，承包人應立即通知發(fā)包人和監(jiān)理人，并在發(fā)出該通知的２８天內向監(jiān)理人提交一份細節(jié)報告，詳細申述發(fā)生該事件的情節(jié)和對工期的影響程度，并按１７．２款的規(guī)定修訂進度計劃和編制趕工措施報告提交監(jiān)理人審批。若發(fā)包人要求修訂的進度計劃仍應保證工程按期完工，同則應由發(fā)包人承擔由于采取趕工措施所增加的費用。

（２）若事件的持續(xù)時間較長或事件影響工期較長，當承包人采取了趕工措施而無法實現(xiàn)工程按期完工時，除應按上述第（１）項規(guī)定的程序辦理外，承包人應在事件結束后的１４天內提交一份補充細節(jié)報告，詳細申述要求延長工期的理由，并最終修訂進度計劃。此時發(fā)包人除按上述第（１）項規(guī)定承擔趕工費用外，還應按以下第（３）項規(guī)定的程序批準給予承包人延長工期的合理天數(shù)。

（３）監(jiān)理人應及時調查核實上述第（１）和（２）項中承包人提交的細節(jié)報告和補充細節(jié)報告，并在審批修訂進度計劃的同時，與發(fā)包人和承包人協(xié)商確定延長工期的合理天數(shù)和補償費用的合理額度，并通知承包人。

２０．３承包人的工期延誤

由于承包人原因未能按合同進度計劃完成預定工作，承包人應按第１７．２款（２）項的規(guī)定采取趕工措施趕上進度。若采取趕工措施后仍未能按合同規(guī)定的完工日期完工，承包人除自行承擔采取趕工措施所增加的費用外，還應支付逾期完工違約金。逾期完工違約金額規(guī)定在專用合同條款中。若承包人的工期延誤構成違約時，應按第４１天的規(guī)定辦理。

２１工期提前

２１．１承包人提前工期

承包人征得發(fā)包人同意后，在保證工程質量的前提下，若能按合同規(guī)定的完工日期提前完工時，則應由監(jiān)理人核實提前天數(shù)，并由發(fā)包人按專用合同條款中的規(guī)定向承包人支付提前完工獎金。

２１．２發(fā)包人要求提前工期

發(fā)包人要求承包人提前合同規(guī)定的完工日期時，由監(jiān)理人與承包人共同協(xié)商采取趕工措施和修訂合同進度計劃，并由發(fā)包人和承包人按成本加獎金的辦法簽訂提前完工協(xié)議。其協(xié)議內容應包括：

（１）提前的時間和修訂后的進度計劃；

（２）承包人的趕工措施；

（３）發(fā)包人為趕工提供的條件；

（４）趕工費用和獎金。

十

三、工程質量

２２質量檢查的職責和權力

２２．１承包人的質量管理

承包人應建立和健全質量保證體系，在工地設置專門的質量檢查機構，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。承包人應在接到開工通知后的８４天內，向監(jiān)理人提交一份內容包括質量檢查機構和質檢人員的資質和組成、質量檢查程序和細則等的工程質量檢查計劃和措施報告報送監(jiān)理單位審批。

２２．２承包人的質量檢查職責

承包人應嚴格按技術條款的規(guī)定和監(jiān)理人的指示，對工程使用的材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝進行全過程的質量檢查，詳細作好質量檢查記錄，編制工程質量報表，定期提交監(jiān)理單位審查。

２２．３監(jiān)理人的質量檢查權力

監(jiān)理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗。承包人應為監(jiān)理人的質量檢查和檢驗提供一切方便，包括監(jiān)理人赴施工現(xiàn)場或制造、加工地點或合同規(guī)定的其它地方進行察看和查閱施工記錄；承包人還應按監(jiān)理人的指示、進行現(xiàn)場取樣試驗、工程復核測量和設備性能檢測；提供試驗樣品、試驗報告和測量成果以及監(jiān)理人要求進行的其他工作。監(jiān)理人的檢查和檢驗不免除承包人按合同規(guī)定應負的責任。

２３材料和工程設備的檢查和檢驗

２３．１材料和工程設備的檢驗和交貨驗收

（１）承包人提供的材料和工程設備由承包人負責檢驗和交貨驗收，驗收時應同時查驗材質證明和產品合格證書。承包人還應按技術條款的規(guī)定進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監(jiān)理人，其所需費用由承包人承擔。

監(jiān)理人應按合同規(guī)定參加交貨驗收，承包人應為監(jiān)理人對交貨驗收的監(jiān)督檢查提供一切方便。監(jiān)理人參加交貨驗收不免除承包人在檢驗和交貨驗收中應負的責任。

（２）發(fā)包人提供的工程設備應由發(fā)包人和承包人在合同規(guī)定的交貨地點共同進行交貨驗收，并由發(fā)包人正式移交給承包人。承包人應按技術條款的規(guī)定進行工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監(jiān)理單位，其所需費用由承包人承擔。工程設備安裝后，若發(fā)現(xiàn)工程設備存在缺陷時，應由監(jiān)理人與承包方共同查找原因，如屬設備制造不良引起缺陷應由發(fā)包人負責；如屬承包人運輸和保管不慎或安裝不良引起的損壞應由承包人負責。

２３．２監(jiān)理人進行檢查和檢驗

對合同規(guī)定的各種材料和工程設備，應由監(jiān)理人與承包人按商定的時間和地點共同進行檢查和檢驗。若監(jiān)理人未按商定的時間派員到場參加檢查或檢驗，除監(jiān)理人另有指示外，承包人可自行檢查或檢驗，并立即將檢查或檢驗結果提交監(jiān)理人。除合同另有規(guī)定外，監(jiān)理人應在事后確認承包人提交的檢查或檢驗結果，若監(jiān)理單位對承包人自行檢查和檢驗的結果有疑問時，可按第２２．３款的規(guī)定進行抽樣檢驗。檢驗結果證明該材料或工程設備質量不符合合同要求，則應由承包人承擔抽樣檢驗的費用；檢驗結果證明該材料或工程設備質量符合合同要求，則應由發(fā)包人承擔抽樣檢驗的費用。

２３．３未按規(guī)定進行檢查和檢驗

承包人未按合同規(guī)定對材料和工程設備進行檢查和檢驗，監(jiān)理人可以指示承包人按合同規(guī)定補作檢查和檢驗，承包人應遵照執(zhí)行，并應承擔所需的檢查和檢驗費用和工期延誤責任。

２３．４不合格的材料和工程設備

（１）承包人使用了不合格的材料或工程設備，監(jiān)理人有權按第２６．２款規(guī)定指示承包人予以處理，由此造成的損失由承包人負責。

（２）監(jiān)理人的檢查或檢驗結果表明承包人提供的材料或工程設備不符合合同要求時，監(jiān)理人可以拒絕驗收，并立即通知承包人。承包人除應立即停止使用外，還應與監(jiān)理人共同研究補救措施，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。

（３）若按第２３．１款（２）項規(guī)定的檢查或檢驗結果表明，發(fā)包人提供的工程設備不符合合同要求，承包人有權拒絕接收，并可要求發(fā)包人予以更換，由此增加的費用和工期延誤責任由發(fā)包人承擔。

２３．５額外檢驗和重新檢驗

（１）若監(jiān)理人要求承包人對某項材料和工程設備進行的檢查和檢驗在合同中未作規(guī)定，監(jiān)理單位可以指示承包人增加額外檢驗，承包人應遵照執(zhí)行，但應由發(fā)包人承擔額外檢驗的費用和工期延誤責任。

（２）不論何種原因，若監(jiān)理人對以往的檢驗結果有疑問時，可以指示承包人重新檢驗，承包人不得拒絕。若重新檢驗結果證明這些材料和工程設備不符合合同要求，則應由承包人承擔重新檢驗的費用和工期延誤責任；若重新檢驗結果證明這些材料和工程設備符合合同要求，則應由發(fā)包人承擔其重新檢驗的費用和工期延誤責任。

２３．６承包人不進行檢查和檢驗的補救辦法

承包人不按第２３．３和２３．５款的規(guī)定完成監(jiān)理人指示的檢查和檢驗工作，監(jiān)理人可以指派自己的人員或委托其他有資質的檢驗機構或人員進行檢查和檢驗，承包人不得拒絕，并應提供一切方便。由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。

２４現(xiàn)場試驗

２４．１現(xiàn)場材料試驗

承包人應在工地建立自己的試驗室，配備足夠的人員和設備，按合同規(guī)定和監(jiān)理人的指示進行各項材料試驗，并為監(jiān)理人進行質量檢查和檢驗提供必要的試驗資料和原始記錄。監(jiān)理人在質量檢查和檢驗過程中若需抽樣試驗，所需試件應由承包人提供，監(jiān)理人可以使用承包人的試驗設備，承包人應予協(xié)助。上述試驗所需提供的試件和監(jiān)理人使用試驗設備所需的費用由承包人承擔。

２４．２現(xiàn)場工藝試驗

承包人應按合同規(guī)定和監(jiān)理人的指示進行現(xiàn)場工藝試驗，除合同另有規(guī)定外，其所需費用由承包方承擔。在施工過程中，若監(jiān)理人要求承包人進行額外的現(xiàn)場工藝試驗時，承包人應遵照執(zhí)行，但所需費用由發(fā)包人承擔。

２５隱蔽工程和工程的隱蔽部位

２５．１覆蓋前的驗收

隱蔽工程和工程的隱蔽部位經承包人的自檢確認具備覆蓋條件后的２４小時內，承包人應通知監(jiān)理人進行檢查，通知應按規(guī)定的格式說明檢查地點、內容和檢查時間，并附有承包人自檢記錄和必要的檢查資料。監(jiān)理人應按通知約定的時間指派監(jiān)理人員到場進行檢查，在監(jiān)理人員確認質量符合《技術條款》要求，并在檢查記錄上簽字后，承包人才能進行覆蓋。

２５．２監(jiān)理人未到場檢查

監(jiān)理人應在約定的時限內到場進行隱蔽工程和工程隱蔽部位的檢查，不得無故缺席或拖延。若監(jiān)理人未及時派員到場檢查，造成工期延誤，承包人有權要求延長工期和賠償其停工、窩工等損失。

２５．３重新檢驗

對隱蔽工程或工程的隱蔽部位按第２５．１款規(guī)定進行檢查并覆蓋后，若監(jiān)理人事后對質量有懷疑，可要求承包人對已覆蓋的部位進行鉆孔探測以至揭開重新檢驗，承包人應遵照執(zhí)行。其重新檢驗所需增加的費用和工期延誤責任按第２３．５款（２）項的規(guī)定辦理。

２５．４承包人私自覆蓋

承包人未及時通知監(jiān)理人到場驗收，私自將隱蔽部位覆蓋，監(jiān)理人有權指示承包人采用鉆孔探測以至揭開進行檢驗，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。

２６不合格的工程、材料和工程設備的處理

２６．１禁止使用不合格的材料和工程設備

工程使用的一切材料和工程設備，均應滿足《技術條款》和施工圖紙規(guī)定的等級、質量標準和技術特性。監(jiān)理人在程質量的檢查和檢驗中發(fā)現(xiàn)承包人使用了不合格的材料和工程設備時，可以隨時發(fā)出指示，要求承包人立即改用合格的材料和工程設備，并禁止在工程中繼續(xù)使用這些不合格的材料和工程設備。

２６．２不合格的工程、材料和工程設備的處理

（１）由于承包人使用了不合格材料和工程設備造成了工程損害，監(jiān)理人可以隨時發(fā)出指示要求承包人立即采取措施進行補救，直到徹底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程設備，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。若上述不合格的材料或工程設備系由發(fā)包人提供的，應由發(fā)包人負責更換，并承擔由此增加的費用和工期延誤責任。

（２）若承包人無故拖延或拒絕執(zhí)行監(jiān)理人的上述指示，則發(fā)包人有權委托其他承包人執(zhí)行該項指示，由此增加的費用和利潤及工期延誤責任由承包人承擔。

２７測量放線

２７．１施工控制網

監(jiān)理人應在《技術條款》規(guī)定的時限內，向承包人提供測量基準點、基準線和不準點及其書面資料。承包人應根據上述基準點（線）以及國家測繪標準和本工程精度要求，測設自己的施工控制網，并應在《技術條款》規(guī)定的期限內，將施工控制網資料報送監(jiān)理人審批。

承包人應負責管理好施工控制網點，若有丟失或損壞，應及時修復，其所需的管理和修復費用由承包方承擔。工程完工后應完好地移交給發(fā)包人。

２７．２施工測量

承包人應負責施工過程中的全部施工測量放線工作，并應自行配置所需合格的人員、儀器、設備和其它物品。

監(jiān)理人可以指示承包人在監(jiān)理人員監(jiān)督下進行抽樣復測，當復測中發(fā)現(xiàn)有錯誤時，承包人必須按監(jiān)理人指示進行修正或補測，發(fā)包人將不為上述指示所增加的復測工作另行支付費用。

２７．３監(jiān)理人使用施工控制網

監(jiān)理人可以使用本合同的施工控制網，承包人應及時提供必要的協(xié)助，發(fā)包人亦不再為此另行支付費用。其他承包人需要使用上述施工控制網時，應按第５．１２款的規(guī)定辦理。

２８補充地質勘探

在合同實施期間，監(jiān)理人可以指示承包人進行必要的補充地質勘探，并提供有關資料，承包人為本合同永久工程的施工需要進行補充地質勘探時，須經監(jiān)理人批準，并應向監(jiān)理人提交有關資料，上述補充勘探的費用由發(fā)包人承擔。承包人為其臨時工程所需進行的補充地質勘探，其費用由承包人承擔。

十

四、文明施工

２９文明施工

發(fā)包人應統(tǒng)一管理本工程的文明施工工作，負責管理和協(xié)調全工地的治安保衛(wèi)、施安全和環(huán)境保護等有關文明施工事項。發(fā)包人對文明施工的統(tǒng)一管理和協(xié)調工作不免除承包人按第２９．２、２９．２款和第３０條規(guī)定應負的責任。

２９．１治安保衛(wèi)

（１）發(fā)包人應負責與當?shù)毓膊块T協(xié)商共同，在工地建立或委托當?shù)毓膊块T建立一個現(xiàn)場治安管理機構，統(tǒng)一管理全工地的治安保衛(wèi)事宜，負責履行本工程的治安保衛(wèi)職責。

（２）發(fā)包人和承包人應教育各自的人員遵紀守法，共同維護全工地的社會治安，協(xié)助現(xiàn)場治安管理機構做好各自管轄區(qū)（包括施工工地和生活區(qū)）的治安保衛(wèi)工作。

２９．２施工安全

（１）發(fā)包人應負責統(tǒng)一管理本工程的施工作業(yè)安全以及消防、防汛和抗災等工作。監(jiān)理人應按有關法律、法規(guī)和規(guī)章以及本合同的有關規(guī)定檢查、監(jiān)督上述安全工作的實施，承包人應認真執(zhí)行監(jiān)理單位有關安全管理工作的指示。監(jiān)理人在檢查中發(fā)現(xiàn)施工中存在不安全因素，應及時指示承包人采取有效措施予以改正，若承包人故意延誤或拒絕改正時，則監(jiān)理人有權責令其停工整頓。

（２）承包人應按合同規(guī)定履行其安全職責。承包人應設置必要的安全管理機構和配備專職的安全人員，加強對施工作業(yè)安全的管理，特別應加強易燃、易爆材料、火工器材和爆破作業(yè)的管理，制定安全操作規(guī)程，配備必要的安全生產設施和勞動保護用具，并經常對其職工進行施工安全教育。

（３）發(fā)包人或委托承包人（應在專用合同條款中約定）在工地建立一支消防隊伍負責全工地的消防工作，配備必要的消防水源、消防設備和救助設施。

（４）發(fā)包人或委托監(jiān)理人在每年汛前組織承包人和有關單位進行防汛檢查，并負責統(tǒng)一指揮全工地的防汛和抗災工作。

承包人應負責其管轄范圍內的防汛和抗災等工作。按發(fā)包人的要求和監(jiān)理人的指示，做好每年的汛前檢查，配置必要的防汛物資和器材，按合同規(guī)定做好汛情預報和安全度汛工作。

３０環(huán)境保護

３０．１環(huán)境保護責任

承包人在施工過程中，應遵守有關環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章及本合同的有關規(guī)定，并應對其違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章及本合同規(guī)定所造成的環(huán)境破壞以及人員傷害和財產損失負責。

３０．２采取合理的措施保護環(huán)境

（１）承包人應在編報的施工組織設計中做好施工棄渣的處理措施，嚴格按批準的棄渣規(guī)劃有序地堆放和利用棄渣，防止任意堆放棄渣影響河道的防汛標準和本工程其他承包人的正常施工以及危及下游居民的安全。

（２）承包人應按合同規(guī)定采取有效措施對施工開挖的邊坡及時進行支護和做好排水措施，避免由于施工造成的水土流失。

（３）承包人在施工過程中應采取有效措施，注意保護飲用水源免受施工活動造成的污染。

（４）承包人應按技術條款的規(guī)定加強對噪聲、粉塵、廢氣、廢水的控制和治理，采用先進設備和技術，努力降低噪聲，控制粉塵、廢氣濃度以及做好廢水和廢油的治理和排放。

（５）承包人應保持施工區(qū)和生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，及時清除垃圾和廢棄物，并運至指定的地點堆放和處理，進入現(xiàn)場的材料、設備必須置放有序，防止任意堆放器材雜物阻塞工作場地周圍的通道和影響環(huán)境。

十

五、計量與支付

３１計量

３１．１工程量

《工程量清單》中開列的工程量是合同的估算工程量，不是承包人為履行合同應當完成的和用于結算的實際工程量。結算的工程量應是承包人實際完成的并按本合同有關計量規(guī)定計量的工程量。

３１．２完成工程量的計量

（１）承包人應按合同規(guī)定的計量辦法，按月對已完成的質量合格的工程進行準確計量，并在每月末隨同月付款申請單，按工程量清單的項目分項向監(jiān)理人提交完成工程量月報表和有關計量資料。

（２）監(jiān)理人對承包人提交的工程量月報表有進行復核，以確定當月完成的工作量疑問時，可以要求承包人派員與監(jiān)理人共同復核，并可要求承包人按第２７．２款的規(guī)定進行抽樣復測。此時，承包人應積極配合和指派代表協(xié)助監(jiān)理單位進行復核并按監(jiān)理人的要求提供補充的計量資料。

（３）若承包人未按監(jiān)理人的要求派代表參加復核，則監(jiān)理人復核修正的工程量應被視為該部分工程的準確工程量。

（４）監(jiān)理人認為有必要時，可要求與承包人聯(lián)合進行測量計量，承包人應遵照執(zhí)行。

（５）承包人完成了《工程量清單》中每個項目的全部工程量后，監(jiān)理人應要求承包人派員共同對每個項目的歷次計量報表進行匯總和通過核實該項目的最終結算工程量，并可要求承包人提供補充計量資料，以確定該項目最后一次進度付款的準確工程量。如承包人未按監(jiān)理人的要求派員參加，則監(jiān)理人最終核實的工程量應被視為該項目完成的準確工程量。

３１．３計量方法

除合同另有規(guī)定外，各個項目的計量辦法應按《技術條款》的有關規(guī)定執(zhí)行。

３１．４計量單位

除合同另有規(guī)定外，均應采用國家法定的計量單位。

３１．５總價承包項目的分解

承包人應將工程量清單中的總價承包項目進行分解，并在簽署協(xié)議書后的２８天內將該項目的分解表提交監(jiān)理人審批。分解表應標明其所屬子項或分階段的工程量和需支付的金額。

３２預付款

３２．１工程預付款

（１）工程預付款的總金額應不低于合同價格的１０％，分兩次支付給承包人。第一次預付的金額應不低于工程預付款的４０％。工程預付款總金額的額度和分次付款比例在專用合同條款中規(guī)定。工程預付款專用于本合同工程。

（２）第一次預付款應在協(xié)議書簽訂后２１天內，由承包人向發(fā)包人提交了經發(fā)包人認可的預付款保函，并經監(jiān)理人出具付款證書報送發(fā)包人批準后予以支付。工程預付款保函在預付款被發(fā)包人扣回前一直有效，保函金額為本次預付款金額，但可根據以后預付款扣回的金額相應遞減。

（３）第二次預付款需待承包人主要設備進入工地后，其估算價值已達到本次預付款金額時，由承包人提出書面申請，經監(jiān)理人核實后出具付款證書提交給發(fā)包人，發(fā)包人收到監(jiān)理人出具的付款證書后的１４天內支付給承包人。

（４）工程預付款由發(fā)包人從月進度付款中扣回。在合同累計完成金額達到專用合同條款規(guī)定的數(shù)額時開始扣款，直至合同累計完成金額達到專用合同條款規(guī)定的數(shù)額時全部扣清。在每次進度付款時，累計扣回的金額按下列公式計算：ａ

ｒ=－－－－－－－－－－－－－－－－－（ｃ－ｆ（下標１）ｓ）

（ｆ（下標２）－ｆ（下標１））ｓ式中：ｒ－－每次進度付款中累計扣回的金額；

ａ－－工程預付款總金額；

ｓ－－合同價格；

ｃ－－合同累計完成金額；

ｆ（下標１）－－按專用合同條款規(guī)定開始扣款時合同累計完成金額達到合同價格的比例；

ｆ（下標２）－－按專用合同條款規(guī)定全部扣清時合同累計完成金額達到合同價格的比例。

上述合同累計完成金額均指價格調整前且未扣保留金的金額。

３２．２工程的材料預付款

（１）專用合同條款中規(guī)定的工程的主要材料到達工地并滿足以下條件后，承包人可向監(jiān)理人提交材料預付款支付申請單，要求給予材料預付款。

①材料的質量和儲存條件符合《技術條款》的要求；

②材料已到達工地，并以承包人和監(jiān)理人共同驗點入庫；

③承包人應按監(jiān)理人的要求提交了材料的訂貨單、收據或價格證明文件；

④到達工地的材料應由承包人保管，若發(fā)生損壞、遺失或變質，應由承包人負責。

（２）預付款金額為經監(jiān)理人審核后的實際材料價的９０％，在月進度付款中支付。

（３）預付款從付款月后的６個月內在月進度付款中每月按該預付款金額的１／６平均扣還。

３３工程進度付款

３３．１月進度付款申請單

承包人應在每月末按監(jiān)理人規(guī)定的格式提交月進度付款申請單（一式４份），并附有第３１．２款規(guī)定的完成工程量月報表。該申請單應包括以下內容：

（１）已完成的工程量清單中永久工程及其它項目的應付金額；

（２）經監(jiān)理人簽認的當月計日工支付憑證標明的應付金額；

（３）按第３２．２款規(guī)定的永久工程材料預付款金額；

（４）根據第３７條和３８條規(guī)定的價格調整金額；

（５）根據合同規(guī)定承包人應有權得到的其它金額；

（６）扣除按第３２條規(guī)定應由發(fā)包人扣還的工程預付款和永久工程材料預付款金額；

（７）扣除按第３４條規(guī)定應由發(fā)包人扣留的保留金金額；

（８）扣除按合同規(guī)定由承包人應付給發(fā)包人的其它金額。

３３．２月進度付款證書

監(jiān)理人在收到月進度付款申請單后的１４天內進行核查，并向發(fā)包人出具月進度付款證書，提出他認為應當?shù)狡谥Ц督o承包人的金額。

３３．３工程進度付款的修正和更改

監(jiān)理人有權通過對以往歷次已簽證的月進度付款證書的匯總和復核中發(fā)現(xiàn)的錯、漏或重復進行修正或更改；承包人亦有權提出此類修正或更改，經雙方復核同意的此類修正或更改應列入月進度付款證書中予以支付或扣除。

３３．４支付時間

發(fā)包人收到監(jiān)理人簽證的月進度付款證書并審批后支付給承包人，支付時間不應超過監(jiān)理人收到月進度付款申請單后２８天。若不按期支付，則應從逾期第一天起按專用合同條款中規(guī)定的逾期付款違約金加付給承包人。

３３．５總價承包項目的支付

工程量清單中的總價承包項目應按第３１．５款規(guī)定的總價承包項目分解表統(tǒng)計實際完成情況，確定分項應付金額列入第３３．１款第（１）項內進行支付。

３４保留金

（１）監(jiān)理人應從第一個月開始在給承包人的月進度付款中扣留按專用合同條款規(guī)定百分比的金額作為保留金（其計算額度不包括預付款和價格調整金額），直至扣留的保留金額達到專用合同條款規(guī)定的數(shù)額為止。

（２）在簽發(fā)本合同工程移交證書后１４天內，由監(jiān)理人出具保留金付款證書，發(fā)包人將保留金

【第12篇】土建工程施工合同

2023土建工程施工發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_______________

承包方(以下簡稱乙方)：_______________

依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致，特訂立合同如下：

一、工程概況

1、工程結構：磚混;

2、建筑面積：約_______㎡(按實際建筑面積計算為準)。

二、承包方式

土建工程總單包(即包工不包料)。

三、甲方負責范圍

甲方應提供水、電、路三通及所有建筑材料、回填。

四、乙方承包范圍

1、基地平整、砼工程、磚砌體工程、木工搭拆(鐵絲釘子自備)、鋼筋工程、內外粉刷工程、樓梯粉刷上頂(一層、頂層、地坪)。

2、乙方自備機械、腳手架。

五、承包價格

按每平方米元結算，隔熱層按計算。

六、質量要求

七、付款方式

1、基礎完工付款

2、每層砌體完工付款

3、內粉完工付款

4、外粉完工付款

5、竣工驗收合同后付清余款。

八、施工日期：按120天計算，雨天順延。

九、安全問題乙方應安全、文明施工，如出現(xiàn)大小事故由乙方自負。

十、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。

十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

【第13篇】重慶市水利水電土建工程施工合同(示本yz--2005--0208)

工程名稱：______________________

發(fā)包人：________________________

承包人：________________________

使用說明

1．《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》與水利部、國家電力公司、國家工商行政管理總局聯(lián)合頒發(fā)的《水利水電工程施工招標文件》、《水利水電工程施工合同技術條款》（gf-2000-0208），建設部、國家工商行政管理總局頒發(fā)，并經水利部辦公廳以辦建管〔2003〕122號轉發(fā)的《建設工程施工專業(yè)分包合同（示范文本）》（gf-2003-0213）、《建設工程施工勞務分包合同（示范文本）》（gf- 2003-0214）配套使用。即將水利部范本（gf-2000-0208）中的 “本合同《通用合同條款》第xx款”、“本合同《通用合同條款》第xx條、”“《通用合同條款》”等改為“《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》”。

3．招投標結束后按《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》簽訂施工合同。

合同編號：____________

重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本

發(fā)包人：（全稱）_________________________

地址：___________________________________

法定代表人：_____________________________

委派現(xiàn)場代表：___________________________

聯(lián)系電話:________________________________

承包人：（全稱）_________________________

地址：___________________________________

法定代表人：_____________________________

項目經理：_______________________________

聯(lián)系電話:________________________________

總工程師：_______________________________

質量負責人：_____________________________

監(jiān)理人：（全稱）_________________________

地址：___________________________________

總監(jiān)理工程師：___________________________

聯(lián)系電話:________________________________

監(jiān)理工程師：_____________________________

發(fā)包人擬修建__________________________工程，接受了承包人的投標，雙方根據《民法典》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則，經協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1．1 工程名稱：__________________________

1．2 工程地點：__________________________

1．3 可研文件名稱、文號：_________________

1．4 初設文件名稱、文號：_________________

1．5 工程規(guī)模：__________________________

建設任務：______________________________

1．6 工程概算審批總投資___________________萬元；資金來源：_____________

二、工程承包范圍及合同工程量

2．1 工程承包范圍：（包括永久工程、臨時工程名稱；其中渠系或堤防工程，必須標注起止里程樁號）_________

2．2 主要合同工程量：（以招投標文件為準）________________

三、合同價款

3．1 合同價款承包方式：___________________（詳見合同附件3）

3．2 合同總價人民幣（大寫）：____________萬元

【第14篇】土建門樓施工合同

2023土建門樓施工甲方：_______________(建設單位)

乙方：_______________(施工單位)

甲方將坐落在_______________(地址)的_______________(工程名稱)土建工程承包給乙方施工.在招投標的基礎上,經雙方協(xié)商制定以下條款供雙方共同遵守：

第一條工程內容：_______________(除了寫明主體土建內容外,還應該寫明附屬工程以及是否包括給排水和電器安裝).

第二條工程造價決算方式：

1.工程造價計算公式：工程造價=(__________定額直接費+材料差價)_____(1+%).即按實際完成工程量,套用《_____________定額》計算直接費,加上施工期間相對應的《__________市建設工程造價管理信息》信息價計算出的材料差價,另外取%綜合費為最后決算價(人工費和機械費不另調整).與本項目主體工程相關的所有輔助工程和零星工程均按上述造價計算公式決算.必須全額以建筑統(tǒng)一稅務發(fā)票進行結算付款.本工程輔助的水電安裝工程按(約定套用的定額與費率)結算.

2.工程量計算依據為：設計圖紙,設計變更圖紙或聯(lián)系單,隱蔽工程量簽證,其他工程量增減聯(lián)系單,本工程輔助工程聯(lián)系單.

第三條工程款支付：甲方通知乙方開工后,乙方一周內拿出預算.甲方接到預算后一周內完成預算審核,憑審核后的預算造價付備料款30%,以后按實際完成工程量的70%比例付進度款,并扣回備料款.實際完成工程量(即工程進度)由甲方現(xiàn)場管理員確定,如乙方有嚴重異議的,雙方可以根據實際完成的工作量參照審定后的預算書進行計算確定.工程竣工時,進度款不超過預算的70%,工程竣工驗收合格并審核決算后一個月,付足工程款的95%,其余5%作為質保金,滿一年后付清.每筆工程款必須全額憑建筑統(tǒng)一稅務發(fā)票進行付款.工程進度款的支付,甲方應在收到乙方正式發(fā)票后的三個工作日內,辦理好付款審核手續(xù),支付給乙方.

第四條工期：

1.本工程自接到甲方開工通知的日起開始計算工期,到竣工并通過甲方預驗收之日止,計算實際工期.工期為天.工期每延誤一天處罰_______________元(從履約金中扣除).遇不可抗力影響而不能正常施工的,必須在不可抗力終止后24小時內經甲方代表簽證認可后方可順延工期.

2.乙方在簽定合同時,應該按照合同的總工期要求,制定施工進度表(即分階段工期計劃)作為本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工進度緩慢,分階段工期延誤天數(shù)超過施工進度計劃35%的,甲方有權中途解除合同,解除合同后,按本合同第三條的相關條款結算并處罰.分階段工期延誤天數(shù)未超過施工進度計劃35%的,每延誤一天處罰元,不抵扣總工期處罰.

第五條施工組織管理：

1.甲方委派為本工程管理負責人,委派為本工程現(xiàn)場管理代表,并代表甲方進行現(xiàn)場施工管理和監(jiān)督,二人共同負責隱蔽工程的驗收簽證,隱蔽工程量的簽證,工程圖紙變更的簽證,工程量增減的簽證.未經上述二人共同簽字,所有簽證無效.

2.乙方委派為項目經理,指派為現(xiàn)場施工員,乙方的施工員在整個施工期間必須在現(xiàn)場從事施工管理,并全權代表乙方進行現(xiàn)場施工管理和所有簽證手續(xù)的簽字.乙方未經甲方同意不得擅自撤換施工員;乙方施工員不服從甲方指揮的,甲方可以要求乙方撤換施工員,乙方不得拒絕.

3.鋼材,水泥等主要建筑材料沒有質保書或經過抽檢不合格,而繼續(xù)用于施工的;未經甲方和設計部門同意不按圖紙施工的;不服從甲方整體工程協(xié)調,施工過程中拒不接受甲方指揮的;乙方因違反上述5條而被終止合同后,乙方已經完成的工程量按本合同第四條決算后,乘以80%作為應付工程款,其余20%作為彌補甲方損失,并處沒收全部合同履約金.第七條施工現(xiàn)場管理責任乙方對現(xiàn)場管理,安全生產,保衛(wèi)等工作負全部責任.所有安全事故責任乙方自負.如果違章施工,甲方有權制止,制止不服從的可以解除本合同,并按本合同第三條的相關條款結算并處罰.

第六條工程質量監(jiān)督乙方必須嚴格按設計要求施工.甲方指派現(xiàn)場管理代表(或委托監(jiān)理公司)對工程質量進行監(jiān)督：

①砼必須進行隨機取樣做試塊試驗,建筑用的鋼材必須做好抗彎抗拉試驗,試壓費,試驗費由乙方負擔;

②工程具備隱蔽條件時,先由乙方自檢,并在驗收前12小時以內書面形式通知甲方現(xiàn)場代表驗收,經甲方工程負責人和現(xiàn)場管理代表以及監(jiān)理人員質量驗收合格或確認數(shù)量并在驗收記錄上簽字后,乙方方可進行隱蔽和繼續(xù)施工.出現(xiàn)下列情形之一的,甲方有權責令乙方停止施工和終止合同,并作違約處理：拒絕或干擾甲方進行質量抽樣檢查的;隱蔽工程或其他局部工程驗收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;

第八條合同履約金及違約處罰合同簽訂時乙方向甲方交履約金萬元,工程竣工驗收合格一周內退還乙方(剔除處罰款).在履行合同過程中,乙方有明顯延誤工期或有嚴重偷工減料等質量問題,且不采納甲方建議又不積極采取措施的,甲方有權終止執(zhí)行合同,并沒收履約金.乙方在施工過程中,不服從甲方現(xiàn)場管理但尚未構成嚴重違約的,每次處以_______________元的罰款,從工程決算款或履約金中扣除.

第九條前期要求：乙方在開工前,必須與甲方和設計部門進行施工圖交底,并向甲方遞交《施工計劃》,《施工組織》,《施工質量保證書》,《安全生產責任書》.

第十條本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商后,另行補充條款.

第十一條本合同一式六份,甲乙雙方各執(zhí)三份.

甲方(蓋章)：_______________乙方(蓋章)：_______________

代表人：_______________代表人：_______________

合同簽訂日期：_______________合同簽訂地點：_______________