【導(dǎo)語】互聯(lián)網(wǎng)買賣合同怎么寫才規(guī)范?本文根據(jù)受用戶歡迎程度整理了3篇優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)買賣合同范文,都是標準的書寫參考模板,便于您一一對比,找到符合自己需求的范本。以下是3篇互聯(lián)網(wǎng)買賣合同范文,希望您能喜歡。
【第1篇】互聯(lián)網(wǎng)證券買賣合同
2023互聯(lián)網(wǎng)證券買賣本人/吾等乃貴公司證券戶口_________號之戶口持有人,本人/吾等之證券客戶合約於_________簽訂。本人/吾等同意開立一個或多個證券買賣戶口,并同意以本人/吾等名義或代表本人/吾等就證券買賣及相關(guān)事宜,通過網(wǎng)上交易服務(wù)運作戶口,本人/吾等同意,戶口由貴公司透過貴公司的網(wǎng)上交易服務(wù)按照證券客戶合約及下列條款及條件運作:
1.定義及解釋
1.1在本協(xié)議中,以下詞語具有下列涵義:
“進入密碼”指密碼及戶口號碼;
“戶口”指本人在貴公司開立的互聯(lián)網(wǎng)買賣戶口,經(jīng)由網(wǎng)上交易服務(wù)運作;
“網(wǎng)上交易服務(wù)”指_________根據(jù)本協(xié)議提供的網(wǎng)上買賣服務(wù),包括電子買賣服務(wù),_________網(wǎng)址上的任何資料,以及其中的軟件;
“電子買賣服務(wù)”指本人/吾等發(fā)出電子指令的設(shè)施,以及網(wǎng)上交易服務(wù)提供的資訊服務(wù);
“指令”指以電子方式買賣證券的買賣指令或其他處理指令;
“互聯(lián)網(wǎng)買賣政策”指有關(guān)網(wǎng)上交易服務(wù)運作的政策;
“密碼”指本人/吾等與帳號一并使用的個人密碼,據(jù)之可進入該服務(wù);
“證券客戶合約”指_________公司之現(xiàn)金客戶協(xié)議書或保證金客戶協(xié)議書;
“_________”指_________公司;
1.2單數(shù)詞語包括眾數(shù)詞語,反之亦然。提到一種性別之處,包括所有性別?!叭耸俊币辉~,包括商號或獨資經(jīng)營,合伙經(jīng)營,集團及法人公司,反之亦然。
2.網(wǎng)上交易服務(wù)
2.1本人/吾等了解,電子買賣服務(wù)為一半自動設(shè)施,讓本人/吾等發(fā)出電子指令,并接收信息服務(wù)。
2.2本人/吾等同意使用電子買賣服務(wù),必須遵照本協(xié)議條款及證券客戶合約。本人/吾等使用日後經(jīng)由網(wǎng)上交易服務(wù)提供的其他服務(wù),亦必須遵照本協(xié)議條款及客戶協(xié)議書。
2.3本人/吾等為戶口項下電子買賣服務(wù)的唯一獲授權(quán)使用者。本人/吾等需對進入密碼的保密及使用承擔責任。本人/吾等承認及同意,本人/吾等需就使用進入密碼輸進電子買賣服務(wù)的所有指令負責,而貴公司,貴公司董事,高級職員或雇員概毋需對本人/吾等,或經(jīng)由本人/吾等提出申索的任何其他人士的申索承擔責任。
2.4本人/吾等承認,網(wǎng)上交易服務(wù)的所有人權(quán)益屬貴公司。本人/吾等保證及承諾,本人/吾等不會平擾,修改,拆解,易轉(zhuǎn),操縱或以其他方式修改網(wǎng)上交易服務(wù)的任何部份。本人吾等承認,若本人/吾等在任何時候違反是項保證及承諾,或?qū)嵐驹谌魏螘r候合理懷疑本人/吾等違反是項保證及承諾,則貴公司可向本人/吾等采取法律行動。本人/吾等承諾,若本人/吾等知悉任何人士干犯本段上文所述任何行動,則本人/吾等須即時通知貴公司。
2.5本人/吾等進一步承認及同意,作為使用電子買賣服務(wù)發(fā)出指令的先決條件,若有下列情況,本人/吾等需即時通知貴公司:
.有關(guān)戶口的指令已經(jīng)由電子買賣服務(wù)作出,而本人/吾等未收到命令編號;
.有關(guān)戶口的指令已經(jīng)由電子買賣服務(wù)作出,而本人/吾等未收到對指令或其執(zhí)行的準確認收;
.本人/吾等收到交易指示的認收,但該等交易指示并非本人/吾等作出,或其他類似的不一致情況;
.本人/吾等知悉戶口號碼或密碼的任何未經(jīng)授權(quán)使用。
2.6本人/吾等了解,貴公司擬備網(wǎng)上買賣政策,列出網(wǎng)上交易服務(wù)運作政策及程序。該政策可經(jīng)由網(wǎng)址取得,在任何時候均適用。該政策的條款,對本人/吾等對使用網(wǎng)上交易服務(wù)具約束力。若本協(xié)議條款與網(wǎng)上買賣政策不一致,以本協(xié)議條款為準。
2.7本人/吾等承認_________網(wǎng)址若提供報價服務(wù),乃由貴公司不時指定的第三方提供者提供。本人/吾等承認及同意,對本人/吾等在任何方面因報價服務(wù)或因本人/吾等依賴該服務(wù)而發(fā)生或與之有關(guān)的任何損失,費用,支出,損害賠償或申索貴公司概毋須承擔責任。
2.8本人/吾等了解,就提供資訊而言,電子買賣服務(wù)只提供由第三方刊發(fā)的證券資料。因市場波動及資料傳送過程的延誤,該等資料可能并非有關(guān)證券或投資的實時市場報價。本人/吾等了解,雖然貴公司相信該等資料可靠,但沒有獨立基準可茲證實所提供資料的準確及完整性。本人/吾等了解,不應(yīng)從所提供的任何證券或投資資料而推斷貴公司作出任何推薦或認可。
2.9本人/吾等了解,在電子買賣服務(wù)中提供的資料,以“現(xiàn)狀”及“可提供”基準提供,貴公司并不保證該等資料的時候,順序,準確性,足夠性或完整性。貴公司沒有就該等資料作出明示或默示保證。
2.10本人/吾等接受經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)或其他電子方法或設(shè)施接受或取得服務(wù)以及經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)或其他電子設(shè)備或設(shè)施溝通或進行交易所帶來的風險。
3.戶口
3.1本人/吾等承認,本人/吾等只可經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)進入戶口,本人/吾等承認,若本人/吾等在經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)接觸貴公司時有任何困難,本人/吾等需嘗試使用其他方法與貴公司溝通,并把所遇困難知會貴公司。
3.2開戶口時,本人/吾等需在戶口申請表上寫明本人/吾等就使用該服務(wù)而存入首筆按金的款額。該款額可由本人/吾等親自以支票,銀行本票存入或以電傳存入貴公司的辦事處或銀行戶口。本人/吾等承認貴公司收到戶口申請表上所載有效款項後,方會把進入密碼通知本人/吾等。
4.指令――經(jīng)網(wǎng)上交易服務(wù)買賣
4.1如因故障,通訊設(shè)施傳送失敗,或通訊媒體不可靠或并非貴公司所能控制或預(yù)期的一或多項原因,以致在傳送,收取或執(zhí)行指令上有所延誤貴公司毋須承擔責任。
4.2本人/吾等了解,向傳播市場資料的各方提供市場資料的每一參與證券交易所或組織,對其提供的全部資料申張財產(chǎn)權(quán)益。本人/吾等亦了解,任何方概不保證市場資料或任何其他市場信息的時效,序列,準確或完整性。任何損失或損害,若因下列原因或由其產(chǎn)生,貴公司或任何傳播方概毋須承擔任何責任:任何該等資料,資訊或信息不準確,錯誤,延誤或遺漏;或該等資料,資訊或信息傳送或交付時的任何不準確,錯誤,延誤或遺漏;或任何該等資料,資訊或信息因貴公司或任何傳播方的疏忽行為以致無法履行或提供;或任何不可抗力事件;或任何其他非貴公司所能控制或任何傳播方所能合理控制的其他原因。本人/吾等只會把股票報價用於自身用途,不會因任何原因向任何其他人士或?qū)嶓w提供該等資料。
4.3本人/吾等承認,因無法預(yù)料的通訊擠塞及其他原因,互聯(lián)網(wǎng)是存有內(nèi)在不可靠性的通訊媒體,而該不可靠性非貴公司所能控制。本人/吾等承認,因該不可靠性,在傳送及接收指令及其他資料時可能有延誤,以致執(zhí)行指令的延誤及/或執(zhí)行指令的價格與發(fā)出指令時的價格不同。本人/吾等進一步承認及同意,任何通訊均有誤解或錯誤的風險,而該等風險需絕對由本人/吾等承擔。本人/吾等承認及同意,指令一經(jīng)發(fā)出,通常不可取消。
5.境外指令
若本人/吾等在香港以外地方向貴公司發(fā)出指令,本人/吾等同意確保及聲明,該等指令嚴格遵守該等指令發(fā)出時所在相關(guān)司法轄區(qū)的任何適用法律。本人/吾等進一步同意,本人/吾等有疑問時會諮詢相關(guān)司法轄區(qū)的法律顧問。本人/吾等接受在香港以外地區(qū)發(fā)出的指令,可能需向相關(guān)當局支付稅費,本人/吾等同意支付該等適用稅費。本人/吾等同意,按要求彌償貴公司因本人/吾等在香港以外地區(qū)發(fā)出指令而發(fā)生的任何損害,損失,費用,法律程序,要求或申索。
6.風險披露聲明
電子交易風險在交易高峰,市場波動,系統(tǒng)升級及維護或其他時間,互聯(lián)網(wǎng)或其他電子設(shè)施的進入可能會受到限制甚至無法進入。通過互聯(lián)網(wǎng)或其他電子設(shè)施進行的交易可能會因不可預(yù)測的流量堵塞和其他貴公司無法控制的原因而受到干擾,傳輸中斷,以及傳輸延誤。由於技術(shù)上的制約,互聯(lián)網(wǎng)是一種不完全可靠的通訊媒介。由於這種不可靠性原因,交易指令及其他資訊的傳輸和接收可能會有延誤,而這會導(dǎo)致交易指令在執(zhí)行上的延誤,或者交易執(zhí)行的價格已不同于指令發(fā)出時的市場價格。而且,通信和個人資料可能會被未經(jīng)授權(quán)的第三方取得,且在通信上會存在誤解或錯誤的風險,而這些風險將完全由本人/吾等承擔。本人/吾等確認并同意,交易指令一旦發(fā)出通常將不可能取消。
簽署確認
本人/吾等,為下述簽署人,茲承認本人/吾等已閱讀,知悉,及明白本協(xié)議之內(nèi)容并接受其條款及條件。
客戶:_________客戶主任:_________
_________年____月____日_________年____月____日
見證人:_________
【第2篇】公司互聯(lián)網(wǎng)買賣合同
2023公司互聯(lián)網(wǎng)買賣甲方:
聯(lián)系方式:
地址:
乙方:
聯(lián)系方式:
地址:
茲因甲方向乙方訂購電腦設(shè)備壹批,雙方同意訂定合約條款如下:
一、標的物
貨品名稱:。
貨品規(guī)格:。
貨品數(shù)量:。
二、價款、履約保證金及保固金
1、合約總價款:計元整。
2、履約保證金:為合約總價之%。乙方應(yīng)簽訂合約時繳存該履約保證金予甲方,于驗收合格后,由甲方無息返還乙方,如有違約情事,甲方得逕行沒收繳存之履約保證金或通知出具保證函之金融機構(gòu)撥付履約保證金;另由甲方自辦或招商承辦,乙方均不得異議,并同意放棄先訴抗辯權(quán)。
3、保固金:為合約總價之%,乙方應(yīng)驗收合格后且甲方支付乙方驗收款前,繳存該保固金予甲方。甲方于合約期滿后將保固金無息返還乙方,如有計罰情事,則以扣除該款后之余額返還。
三、付款方式
1、簽約款:甲乙雙方于簽約后,由甲方給付合約總價之%予乙方。
2、交貨款:標的物交貨后,由甲方給付合約總價之%予乙方。
3、驗收款:標的物經(jīng)甲方驗收合格后,由甲方給付合約總價之%予乙方。
以上款項由乙方檢具發(fā)票向甲方請款,甲方于收到發(fā)票后日內(nèi),以匯款或即期票據(jù)給付。
四、交貨日期及地點
乙方最遲應(yīng)于年月日前完成交貨,交貨地點由甲方指定。乙方未依期限交貨者,每逾期一日,須按合約總價%計算,作為償付甲方之違約金,甲方如有其他損害,乙方并應(yīng)負責賠償。如逾期達日者,甲方得不經(jīng)催告終止或解除本合約,乙方應(yīng)負責賠償甲方因而所受之一切損失,并同意放棄先訴抗辯權(quán)。
五、交貨日期之延長
凡因人力不可抗拒之事故或因甲方之延誤影響,致須延長交貨日期,乙方得在交貨期限內(nèi)函請甲方核定延期,甲方視其實際影響之情形酌予延期,乙方對甲方最后核定之延期期限,不得異議。
六、到貨點收
甲方應(yīng)于標的物送達時當場驗收,如發(fā)現(xiàn)設(shè)備品名不符、數(shù)量不足、外觀顯有損壞時,應(yīng)及時通知乙方補足或調(diào)換新品。乙方因補足或調(diào)換新品,致逾原定交貨日期者,概以逾期論。
七、測試驗收
標的物應(yīng)于交貨日之次日起算一個月內(nèi)完成測試驗收,否則每遲延一日,乙方應(yīng)按合約總價%計算,作為償付甲方之違約金,此項違約金總額最高以本合約總價款為限。如標的物遲延十日仍未完成測試驗收,甲方得解除本合約。惟因不可抗力因素或可歸責于甲方之事由致標的物無法如期通過測試驗收,延誤之天數(shù)應(yīng)予扣除。
八、保固服務(wù)
1、乙方應(yīng)自標的物測試驗收手續(xù)完成后之次日起提供硬體設(shè)備保固年。
2、保固期限內(nèi)乙方應(yīng)免費負責提供設(shè)備故障維修。
3、保固期間設(shè)備發(fā)生故障時,乙方應(yīng)于甲方通知后三十分鐘內(nèi)電話回覆,於電話回覆后四個小時內(nèi)到達本中心指定地點服務(wù),并于甲方通知后四十八小時內(nèi)修復(fù);倘故障無法於四十八小時內(nèi)修復(fù)者,乙方應(yīng)立即提供備援設(shè)備免費供甲方使用,乙方違反前述三個時點之一者,每逾一日計罰合約總價%違約金。但違約金總金額最高以本合約總價款為限,甲方如有其他損害,乙方應(yīng)負責賠償。惟因不可抗力因素或可歸責于甲方之事由致標的物無法即時回復(fù)正常運作,延誤之時數(shù)應(yīng)予扣除。
九、所有權(quán)
甲方于個別標的物價款付清時,即取得該標的物之所有權(quán)。
十、品質(zhì)保證
1、乙方保證具有豐富之經(jīng)驗及充分能力承攬本工作,其參與本工作之員工亦皆具充分之經(jīng)驗與能力。
2、就本工作之履行,乙方應(yīng)盡善良管理人之注意義務(wù),并應(yīng)依誠信原則為之。
十一、監(jiān)督
甲方所派經(jīng)辦人員,有監(jiān)督及指示乙方之權(quán),甲方經(jīng)辦人員如發(fā)現(xiàn)乙方技術(shù)人員技術(shù)低劣,工作怠忽或不聽指揮者,得隨時通知乙方更換之,倘安裝測試草率,材料劣質(zhì),不合規(guī)定,通知乙方拆機重做,其損失概由乙方負擔。
十二、資通安全
乙方因本合約而知悉或持有之技術(shù)資料文件、甲方營運秘密及本合約之內(nèi)容,非經(jīng)甲方事前書面同意,不得竊用或泄漏予第三人。乙方應(yīng)要求其在職和離職遵守本條之規(guī)定。乙方或其員工違反本條規(guī)定者,甲方得終止合約,并請求乙方賠償因此所受之損害。
十三、違約效果
除本合約另有規(guī)定者,從其規(guī)定外,任一方當事人如有違反或未能履行本合約任一條款規(guī)定之情事者,他方得以書面通知終止本合約,并要求損害賠償。
十四、移轉(zhuǎn)限制
乙方非經(jīng)甲方事前書面同意,不得將其在本合約中之權(quán)利或義務(wù)轉(zhuǎn)讓予任何第三人,亦不得將本工作之全部或一部轉(zhuǎn)包予任何第三人。
十五、瑕疵擔保
1、乙方保證交付甲方之標的物,具有本合約規(guī)范書所定之品質(zhì)及功能。
2、乙方保證交付甲方之標的物不致侵害他人之專利權(quán)、著作權(quán)或其他權(quán)利。如甲方因使用標的物致有第三人對甲方提起侵害專利權(quán)、著作權(quán)或其他權(quán)利控訴之情事時,應(yīng)即以書面通知乙方,提供相關(guān)資料,并與乙方充分合作。乙方應(yīng)負責為甲方從事有關(guān)之和解談判及提出抗辯,并償付和解費用、律師費或一切經(jīng)法院判決確定由甲方負責之費用及賠償。
3、標的物侵害他人專利權(quán)、著作權(quán)或其他權(quán)利致甲方不得繼續(xù)使用時,甲方應(yīng)將該標的物退回乙方,并得將其他因之無法使用之標的物一并退回。乙方應(yīng)于十五日內(nèi)依本合約簽訂時有關(guān)機器設(shè)備之法定最低耐用年限,以直線法計算折舊殘值給付甲方,并賠償甲方因此所受之損害。
4、甲方因自行改變標的物結(jié)構(gòu)、或不在特定運作環(huán)境下使用標的物、或合并使用非乙方供應(yīng)之產(chǎn)品致標的物侵害他人專利權(quán)、著作權(quán)或其他權(quán)利,應(yīng)由甲方自行負責。
十六、損害賠償
1、乙方于執(zhí)行本合約時,如造成甲方財產(chǎn)之損害,乙方應(yīng)立即修復(fù)或賠償。
2、雙方所得請求之損害以實際損害為限。
十七、完整合意
本合約構(gòu)成雙方對本案之完整合意,本合約生效前雙方對本案之任何協(xié)議若未記載于本合約,對雙方皆無拘束力。
十八、危險負擔
標的物之危險于交付標的物于甲方后即移轉(zhuǎn)于甲方。
十九、合約修改
本合約條款之修改應(yīng)經(jīng)雙方同意后以書面為之。
二十、適用法律
本合約條款依中華人民共和國法律解釋并適用之。
二十一、管轄法院∶
雙方如因本合約涉訟,同意法院為第一審管轄法院。
二十二、合約收執(zhí)
本合約計正本二份、副本二份,經(jīng)雙方用印后甲方執(zhí)正本一份、副本二份,乙方執(zhí)正本一份。
甲方:
簽約人:
簽訂日期:年月日
乙方:
簽約人:
【第3篇】互聯(lián)網(wǎng)證券買賣合約
甲方:
聯(lián)系方式:
地址:
乙方:
聯(lián)系方式:
地址:
茲因甲方向乙方訂購電腦設(shè)備壹批,雙方同意訂定合約條款如下:
一、標的物
貨品名稱:_______________________________________________________。
貨品規(guī)格:_______________________________________________________。
貨品數(shù)量:_______________________________________________________。
二、價款、履約保證金及保固金
1、合約總價款:計_________元整(含營業(yè)稅)。
2、履約保證金:為合約總價之_________%。
乙方應(yīng)簽訂合約時繳存該履約保證金予甲方,于驗收合格后,由甲方無息返還乙方,如有違約情事,甲方得逕行沒收繳存之履約保證金或通知出具保證函之金融機構(gòu)撥付履約保證金;
另由甲方自辦或招商承辦,乙方均不得異議,并同意放棄先訴抗辯權(quán)。
3、保固金:為合約總價之_________%,乙方應(yīng)驗收合格后且甲方支付乙方驗收款前,繳存該保固金予甲方。
甲方于合約期滿后將保固金無息返還乙方,如有計罰情事,則以扣除該款后之余額返還。
三、付款方式
1、簽約款:甲乙雙方于簽約后,由甲方給付合約總價之_________%予乙方。
2、交貨款:標的物交貨后,由甲方給付合約總價之_________%予乙方。
3、驗收款:標的物經(jīng)甲方驗收合格后,由甲方給付合約總價之_________%予乙方。
以上款項由乙方檢具發(fā)票向甲方請款,甲方于收到發(fā)票后_________日內(nèi),以匯款或即期票據(jù)給付。
四、交貨日期及地點
乙方最遲應(yīng)于_________年_________月_________日前完成交貨,交貨地點由甲方指定。
乙方未依期限交貨者,每逾期一日,須按合約總價_________%計算,作為償付甲方之違約金,甲方如有其他損害,乙方并應(yīng)負責賠償。
如逾期達30日者,甲方得不經(jīng)催告終止或解除本合約,乙方應(yīng)負責賠償甲方因而所受之一切損失,并同意放棄先訴抗辯權(quán)。
五、交貨日期之延長
凡因人力不可抗拒之事故或因甲方之延誤影響,致須延長交貨日期,乙方得在交貨期限內(nèi)函請甲方核定延期,甲方視其實際影響之情形酌予延期,乙方對甲方最后核定之延期期限,不得異議。
六、到貨點收
甲方應(yīng)于標的物送達時當場驗收,如發(fā)現(xiàn)設(shè)備品名不符、數(shù)量不足、外觀顯有損壞時,應(yīng)及時通知乙方補足或調(diào)換新品。
乙方因補足或調(diào)換新品,致逾原定交貨日期者,概以逾期論。
七、測試驗收
標的物應(yīng)于交貨日之次日起算一個月內(nèi)完成測試驗收,否則每遲延一日,乙方應(yīng)按合約總價_________%計算,作為償付甲方之違約金,此項違約金總額最高以本合約總價款為限。
如標的物遲延十日仍未完成測試驗收,甲方得解除本合約。
惟因不可抗力因素或可歸責于甲方之事由致標的物無法如期通過測試驗收,延誤之天數(shù)應(yīng)予扣除。
八、保固服務(wù)
1、乙方應(yīng)自標的物測試驗收手續(xù)完成后之次日起提供硬體設(shè)備保固_________年。
2、保固期限內(nèi)乙方應(yīng)免費負責提供設(shè)備故障維修(包括正常使用狀況下之原廠零件更換及設(shè)備修復(fù))。
3、保固期間設(shè)備發(fā)生故障時,乙方應(yīng)于甲方通知后三十分鐘內(nèi)電話回覆,於電話回覆后四個小時內(nèi)到達本中心指定地點服務(wù),并于甲方通知后四十八小時內(nèi)修復(fù);
倘故障無法於四十八小時內(nèi)修復(fù)者,乙方應(yīng)立即提供備援設(shè)備免費供甲方使用,乙方違反前述三個時點之一者,每逾一日計罰合約總價_________%違約金。
但違約金總金額最高以本合約總價款為限,甲方如有其他損害,乙方應(yīng)負責賠償。
惟因不可抗力因素或可歸責于甲方之事由致標的物無法即時回復(fù)正常運作,延誤之時數(shù)應(yīng)予扣除。
九、所有權(quán)
甲方于個別標的物價款付清時,即取得該標的物之所有權(quán)。
十、品質(zhì)保證
1、乙方保證具有豐富之經(jīng)驗及充分能力承攬本工作,其參與本工作之員工亦皆具充分之經(jīng)驗與能力。
2、就本工作之履行,乙方應(yīng)盡善良管理人之注意義務(wù),并應(yīng)依誠信原則為之。
十一、監(jiān)督
甲方所派經(jīng)辦人員,有監(jiān)督及指示乙方之權(quán),甲方經(jīng)辦人員如發(fā)現(xiàn)乙方技術(shù)人員技術(shù)低劣,工作怠忽或不聽指揮者,得隨時通知乙方更換之,倘安裝測試草率,材料劣質(zhì),不合規(guī)定,通知乙方拆機重做,其損失概由乙方負擔。
十二、資通安全
乙方因本合約而知悉或持有之技術(shù)資料文件、甲方營運秘密及本合約之內(nèi)容,非經(jīng)甲方事前書面同意,不得竊用或泄漏予第三人。
乙方應(yīng)要求其在職和離職遵守本條之規(guī)定。
乙方或其員工違反本條規(guī)定者,甲方得終止合約,并請求乙方賠償因此所受之損害。
十三、違約效果
除本合約另有規(guī)定者,從其規(guī)定外,任一方當事人如有違反或未能履行本合約任一條款規(guī)定之情事者,他方得以書面通知終止本合約,并要求損害賠償。
十四、移轉(zhuǎn)限制
乙方非經(jīng)甲方事前書面同意,不得將其在本合約中之權(quán)利或義務(wù)轉(zhuǎn)讓予任何第三人,亦不得將本工作之全部或一部轉(zhuǎn)包予任何第三人。
十五、瑕疵擔保
1、乙方保證交付甲方之標的物,具有本合約規(guī)范書所定之品質(zhì)及功能。
2、乙方保證交付甲方之標的物不致侵害他人之專利權(quán)、著作權(quán)或其他權(quán)利。
如甲方因使用標的物致有第三人對甲方提起侵害專利權(quán)、著作權(quán)或其他權(quán)利控訴之情事時,應(yīng)即以書面通知乙方,提供相關(guān)資料,并與乙方充分合作。
乙方應(yīng)負責為甲方從事有關(guān)之和解談判及提出抗辯,并償付和解費用、律師費或一切經(jīng)法院判決確定由甲方負責之費用及賠償。
3、標的物侵害他人專利權(quán)、著作權(quán)或其他權(quán)利致甲方不得繼續(xù)使用時,甲方應(yīng)將該標的物退回乙方,并得將其他因之無法使用之標的物一并退回。
乙方應(yīng)于十五日內(nèi)依本合約簽訂時有關(guān)機器設(shè)備之法定最低耐用年限,以直線法計算折舊殘值給付甲方,并賠償甲方因此所受之損害。
4、甲方因自行改變標的物結(jié)構(gòu)、或不在特定運作環(huán)境下使用標的物、或合并使用非乙方供應(yīng)之產(chǎn)品致標的物侵害他人專利權(quán)、著作權(quán)或其他權(quán)利,應(yīng)由甲方自行負責。
十六、損害賠償
1、乙方于執(zhí)行本合約時,如造成甲方財產(chǎn)之損害,乙方應(yīng)立即修復(fù)或賠償。
2、雙方所得請求之損害以實際損害為限。
十七、完整合意
本合約構(gòu)成雙方對本案之完整合意,本合約生效前雙方對本案之任何協(xié)議若未記載于本合約,對雙方皆無拘束力。
十八、危險負擔
標的物之危險于交付標的物于甲方后即移轉(zhuǎn)于甲方。
十九、合約修改
本合約條款之修改應(yīng)經(jīng)雙方同意后以書面為之。
二十、適用法律
本合約條款依中華人民共和國法律解釋并適用之。
二十一、管轄法院∶
雙方如因本合約涉訟,同意__________________法院為第一審管轄法院。
二十二、合約收執(zhí)
本合約計正本二份、副本二份,經(jīng)雙方用印后甲方執(zhí)正本一份、副本二份,乙方執(zhí)正本一份。
甲方(簽章):
簽約人(簽字):
簽訂日期:_________年_________月_________日
乙方(簽章):
簽約人(簽字):
簽訂日期:_________年_________月_________日