外裝工程合同（5份范本）

【第1篇】內外裝飾工程承包施工合同書

甲方：

乙方：

為明確雙方的權利和義務，根據相關的民法典和有關法律法規(guī)，本著平等互利的原則，確保本工程主體內外裝飾，以低耗高效，順利地完成所有承包工程，經雙方友好協(xié)商共同遵守執(zhí)行。

一、甲方將本工程以包工包攤銷，不包料的方式，包給乙方按圖施工，攤銷承包范圍：包大小電器工具，釘子鐵絲，物料提升機，攪灰機和所需大小工具，主體所需的周轉材料，包括模板，頂樹，木方，外架樹和竹架板。

二、承包范圍：基礎正負零以下算半層面積之算，正負零以上1-7層按全面積計算，屋面按，不承包水電防水所有工程，以及門窗，鋁合筋及二次裝修，工程主體承包砌磚，扎鋼筋、裝模，打架子，倒砼，內墻粉刷拉毛，外墻三方拉毛前面一方貼瓷片，以及明溝散水。

三、乙方施工職責：從進場起，必須組織好各班組的施工隊員，根據工地的人員需要，積極配合好甲方的相關技術人員指導，聽從甲方有關負責人員的統(tǒng)一安排，同時保證農民工的工資到位，如需要材料方面，必須提前一天至二天預報計劃，并且可以以書面材料表交給甲方管理材料員，乙方所承包的攤銷必須提前進場。維護甲方利意，不能浪費甲方的所有材料。

四、甲方職責，甲方必須保證工地需要的材料按乙方的材料表按時進場，不得使乙方誤工，同時工資按合同約定時間按時付款，準時發(fā)放給乙方，并有權監(jiān)督乙方發(fā)放到各班組施工人員，同時保證三通一平和防水工作，提供吃水和正氣水，如在施工中甲方材料不能即時到位，造成乙方人員誤工或長期不能施工，。同時，如工資拖延不能到位，乙方不能正常施工。

五、付款方式：以層付層方式結算，正負零工程按總承包價完成按100%計算付款，一層主體按總承包價的80%付款，二至七層按總承包價的70%付款，主體封頂時按80%付款，內外按層付層，每層付除下的30%，內的80%付款，待外架拆完后3天按100%付清。

六、所有施工隊伍人員，必須按國家有關規(guī)范要求施工和高度負責的速度對工程從各方面從快速進度、優(yōu)質量完成本工程，施工人員在施工中必須提高安全意識和安全防護措施，如有安全隱患應即時整改，達到從頭到尾不發(fā)生安全事故，如沒有安全意識盲目蠻干勉強施工，發(fā)現(xiàn)的安全事故，甲方概不負責。

七、質量要求：主體工程必須裝好模，保證天棚不能補修和粉刷，地面必須倒平，不能找平。

八、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。

九、本合同自雙方簽字生效，受法律保護，本工程款付清終止失放。

十、本合同一式二份，希共同遵守，如有一方違約，損失后果自負。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

【第2篇】室外裝修工程合同

2023室外裝修工程委托方(甲方)：_________________承接方(乙方)：_________________工程項目：_________________甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1.工程地址：___________________

2.居室規(guī)格：_________________房型_______________層(式)_______________室_______________廳_______________廚_______________衛(wèi)

1、_______________室，計_______________平方米;

2、_______________廳，計_______________平方米;

3、_______________廚房，計_______________平方米;

4、_______________衛(wèi)生間，計_______________平方米;

5、_______________陽臺，計_______________平方米;

6、_____________過道，計_______________平方米;

7、其他(注明部位)________________，計_____________平方米。

總計：_________________施工面積________________平方米。

甲方：__________________

乙方：__________________

【第3篇】室內外裝飾裝修工程設計合同

2023室內外裝飾裝修工程設計發(fā)包人：

承包人：

依照及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：

第一條工程概況

1.1工程地點：

1.2工程內容及做法(詳見：預算表、施工圖紙)。

1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第____種承包方式。

(1)承包人包工、包料

(2)承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表);

(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4工程期限_____天，開工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。

1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫)：__________元(詳見預算報價單)。

第二條施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供：

(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內)。

第三條發(fā)包人義務

3.1開工前______天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

3.2提供施工期間的水源、電源;

3.3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;

3.4不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

3.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該場所，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

3.6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。

第四條承包人義務

4.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程;

4.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

4.3保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

4.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

第五條工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條材料的提供

6.1由發(fā)包人提供的材料、設備(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)，發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

6.2由承包人提供的材料、設備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

第七條工期延誤

7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發(fā)包人確認，工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

7.2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。

7.3發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

7.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

第八條工程款支付方式

8.1雙方約定按以下第種方式支付工程款：

(1)合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

支付方式支付時間支付金額

工程進度過半指：

(2)其他支付方式：

8.2工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。

8.3工程款全部結清后，承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

8.4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起月

第九條違約責任

9.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

9.2未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。

9.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

9.5由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

9.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金______元。

第十條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

(一)提交____仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十一條附則

11.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

11.2本合同簽訂后工程不得轉包。

11.3本合同一式____份，雙方各執(zhí)______份，_____部門______份。

11.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

發(fā)包人：____________(簽字)承包人：_______________(簽章)

法定代理人：_____________法定代理人：_____________

委托代理人：_____________委托代理人：_____________

【第4篇】家庭室內外裝修裝飾工程施工合同

2023家庭室內外裝修裝飾工程施工發(fā)包方(以下簡稱“甲方”)：_______

住所地址：_______

聯(lián)系方式：_______

承包方(以下簡稱“乙方”)：_______

公司地址：_______

營業(yè)執(zhí)照號：_______

法定代表人：_______ 電話：_______

本工程設計人：_______ 電話：_______

施工隊負責人：_______ 電話：_______

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

第一條 工程概況

工程地點：_______

套內面積：_______

工程內容及做法：詳見設計圖及預算書

工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。

(1) 乙方包工、包料。

(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

(3) 乙方包工、甲方包料。

工程期限________天，開工日期_____年_____月_____日，竣工日期_____年____月_____日。

合同價款：本合同工程預算造價為：人民幣______________元，大寫(人民幣)：_____________元;(若要變更施工內容、變更材料，工程造價按實結算)。

第二條 工程監(jiān)理

本工程由_________進行全程監(jiān)理，電話：____________聯(lián)系人：______________

第三條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

(1) 甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份。

(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份，設計費：人民幣_________元，大寫(人民幣)：_______________元，由甲方支付(此費已包含在工程價款內)。

第四條 甲方義務

開工前，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水、電、氣;

負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;

禁止拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);根據有關部門規(guī)定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。

第五條 乙方義務

施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程;

嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;

保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;

在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承擔相應責任;

因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方指派項目經理做為執(zhí)行工程施工的代表人。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

乙方計算工程量應盡量準確，在不增減工程項目及工作內容的前提下，除水電改造及代購主材外的乙方施工部分，決算造價不得超過預算造價的5%，超出5%的部分，乙方自行承擔。

第六條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂設計變更書，明確工程變更的相關費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;

合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

甲方增加的施工項目，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

第七條 材料的提供

由甲方提供的材料、設備;甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;

由乙方提供的材料、設備;乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;

甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現(xiàn)場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的 %)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔責任;

除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具、廚柜、開關插座等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購，加收所購材料款 %的采購費及運輸費。

第八條 工期延誤

對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

(4)甲方未按時參加階段驗收而造成的工期延誤。

因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。

第九條 質量標準

雙方約定本工程施工質量按下列第 項標準驗收：

(1)、《gb50210—20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規(guī)范》

(2)、《_______市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規(guī)定》

(3)、其它驗收標準：

施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議時：

(1)、可向市消費者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或市建筑裝飾協(xié)會投訴進行調解;

(2)、如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

第十條 工程驗收和保修

雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

(1)隱蔽工程驗收;

(2)竣工驗收。

乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應接到驗收通知后兩天內組織驗收，過期視為認可。

工程驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并向甲方開具工程保修單，承擔貳年的保修責任。

第十一條 工程款支付方式

雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：

(1) 合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：

支付次數 支付時間 支付金額

第一次： _____________________________________________

第二次： _____________________________________________

第三次： _____________________________________________

第四次： _____________________________________________

(2)其他支付方式：

工程驗收合格后，乙方應在2日內向甲方提出工程結算，甲方接到資料后2日內如未有異議，即視為同意，并應同時結清工程尾款。

甲方應將工程款直接交乙方財務部。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。

第十二條 違約責任

合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成的經濟損失由責任方負責賠償。

未辦理驗收手續(xù)或未結清尾款而未移交，甲方提前使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;

因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方工程造價5%的違約金及其它損失。

由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

第十三條 合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，按下列第______種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院提起訴訟。

第十四條 幾項具體規(guī)定

工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;

施工期間，甲方將外屋鑰匙____把，交給乙方保管。工程竣工驗收后，甲方自行負責更換新鎖。

施工期間，乙方每天的工作時間應遵守所在住宅區(qū)的物管部門的管理要求。

第十五條 其他約定事項

第十六條 附則

本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

本合同簽訂后工程不得轉包。

本合同一式_______份，雙方各執(zhí)______份。

本合同附件包括施工圖紙、報價表、預算報價說明書及設計變更書、隱蔽驗收簽證為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(簽字)： 乙方(蓋章)：

法定代表人：

年 月 日 年 月 日

【第5篇】外裝飾工程承攬合同

合同編號：________________

訂立合同雙方：________________

定作人：________________(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：________________簽約人：________________

定作人承辦單位：________________聯(lián)絡人：________________聯(lián)系電話：________________

定作人機構地址：________________傳真電話：________________

承攬方：________________(以下簡稱乙方)

承攬方法定代表(負責)人：________________簽約人：________________

承攬方營業(yè)執(zhí)照：________________施工資質：________________

承攬方施工項目經理：________________手機：________________

承攬方機構地址：________________傳真電話：________________

銀行開戶許可證：________________開戶行：________________帳戶：________________

根據《________________》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

第一條標的

本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：________元。

第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位：平方米/人民幣________元)

序號grc裝飾件名稱規(guī)格數量單價合計

1.

2.

3.

注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

第三條工程概況及承包范圍

1、工程名稱：________生產業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程

2、工程地點________生產業(yè)務樓施工現(xiàn)場

3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;

4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商：);

5、工程造價：本工程總造價按乙方于________年________月________日上午參加組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

第四條工程期限與保障責任

1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計________天;

2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;

3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

第五條甲方責任

1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

2、提供施工用雙排腳手架;

3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調工作;

4、嚴格監(jiān)督施工質量，組織工程驗收。

第六條乙方責任

1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;

2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工。

3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;

4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;

5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

第七條工程付款及結算方式

1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款;

2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;

3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;

4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時，于年月日付清。

第八條施工及竣工驗收

1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;

2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

第九條乙方服務承諾

2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護;

3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

第十條雙方違約責任

1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付元的違約金。

3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。

第十一條糾紛的

處理

當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交________委員會________;

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

第十二條附則

、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：________________乙方：________________

簽約人：________________簽約人：________________

簽約地點：________________簽約日期：_______年_______月_______日