土石方項目合同（4份范本）

【第1篇】項目土石方開挖分項工程承包合同書

甲方(以下簡稱甲方)：________________________

乙方(以下簡稱乙方)：________________________

依照《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》及其他有關，法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲方?jīng)Q定將江蘇丫肯項目土石方開挖分項工程交由乙方完成，為規(guī)范管理，明確職責，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，雙方表示共同遵守。

一、工程概況工程名稱：________________________。

工程地點：________________________。

二、工程承包范圍及內(nèi)容

1承包范圍：

本項目內(nèi)辦公樓、廠房、倉庫、水池、油罐基礎、圍墻基礎的全部挖土內(nèi)容、基礎完工后的室內(nèi)還土、主建筑工程竣工后場內(nèi)管道安裝挖還土，還包括工程施工期間單項目需用挖機10小時以內(nèi)的零星臺班。

2承包內(nèi)容：

土方開挖所用機械設備及運輸車輛的組織、管理、操作、維修保養(yǎng)、燃油提供等;運輸車輛途經(jīng)道路的確定(含途經(jīng)道路所涉及的各項費用)，因車輛運輸所涉及道路衛(wèi)生的清掃及協(xié)調(diào)，機械作業(yè)及車輛運輸過程中的安全，乙方施工所涉及項目外的各部門的協(xié)調(diào)(含所需繳納的各項費用)。

三、合同工期合同工期按工程項目總進度同步，如因下雨或其他不可抗力，工期順延。

四、工程質(zhì)量(驗收標準)由項目部根據(jù)圖紙設計要求確定。

五、雙方責任

甲方責任

1、負責工程量核定、技術交底、施工放線。

2、負責按合同約定的時間按時支付工程款。

3、負責提供運輸車輛出場時洗車水源。

4、甲方負責協(xié)調(diào)周邊關系，保證施工過程中無阻工、鬧事現(xiàn)象，確保工程正常施工。

乙方責任

1、乙方負責按照甲方的工期要求，合理地組織人員、機械及車輛進行開挖及運輸，按時按量完成工作內(nèi)容。

2、施工期間，一切安全責任均由乙方自行負責，且乙方在施工過程中必須保證文明施工、安全施工，所涉及費用由乙方負責。

3、乙方負責施工機械及車輛的保養(yǎng)和維修以及燃油提供，確保施工機械及車輛能正常運轉(zhuǎn)。

4、由于乙方施工不當、玩忽職守或違章作業(yè)，導致自身或第三方遭受人身或財產(chǎn)損失的，所造成的一切責任由乙方負責。

六、單價及付款方式

1、要求所涉及的土方量及零星項目，按____________元一次性包干。

2、付款方式：________________________。

七、違約責任本合同簽定后，如任何一方不按照本《合同》履行義務，除賠償給對方所造成的經(jīng)濟損失外，需另行賠償對方______萬元人民幣的違約金。

八、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后，可另簽訂補充條款，與本合同具有同等法律效力。

九、本合同簽定后，如任何乙方對合同存有異議，可先由甲乙雙方自行協(xié)商解決，若協(xié)商無果，可向當?shù)刂俨梦瘑T會提請仲裁或向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。

十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)份，經(jīng)雙方簽字生效，至工程完工，雙方結(jié)清工程價款后自動失效。

甲方(簽章)：__________________乙方(簽章)：__________________

【第2篇】土石方建設項目承攬合同詳細

發(fā)包方：________________(以下簡稱甲方)

承包方：________________(以下簡稱乙方)

甲方因開發(fā)位于________鎮(zhèn)________鐵廠土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方________________負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《________________》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：

一、工程概況

1、工程名稱：________________

2、工程地點：________________

3、工程范圍

甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，________________有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。

二、承攬方式

1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。

2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。

3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。

四、工程施工期限

1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至_______年_______月_______日止。

2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

五、工程價款及支付辦法

1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方________元整。大寫：________________元整(稅費由甲方負責)。

2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。

六、工程成果及質(zhì)量

1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字確認;

2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時接受甲方驗收認可。

七、工程量計算方法

乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

八、工程驗收

1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。

九、甲方權(quán)利義務

1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);

2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;

3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;

4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;

5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;

6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的乙方的任何成員。

8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

十、乙方權(quán)利義務

1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關材料，提供民工團體工傷_____單和發(fā)票。

2、自行_____組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并_____承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。

3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。

4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

十一、違約責任

甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

十二、爭議處理

甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：_________________

________年________月________日________年________月________日

【第3篇】蘇丫肯項目土石方開挖分項工程承包合同

2023蘇丫肯項目土石方開挖分項工程承包甲方(以下簡稱甲方)：________________________

乙方(以下簡稱乙方)：________________________

依照《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》及其他有關，法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲方?jīng)Q定將江蘇丫肯項目土石方開挖分項工程交由乙方完成，為規(guī)范管理，明確職責，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，雙方表示共同遵守。

一、工程概況

工程名稱：________________________。

工程地點：________________________。

二、工程承包范圍及內(nèi)容

1承包范圍：本項目內(nèi)辦公樓、廠房、倉庫、水池、油罐基礎、圍墻基礎的全部挖土內(nèi)容、基礎完工后的室內(nèi)還土、主建筑工程竣工后場內(nèi)管道安裝挖還土，還包括工程施工期間單項目需用挖機10小時以內(nèi)的零星臺班。

2承包內(nèi)容：土方開挖所用機械設備及運輸車輛的組織、管理、操作、維修保養(yǎng)、燃油提供等;運輸車輛途經(jīng)道路的確定(含途經(jīng)道路所涉及的各項費用)，因車輛運輸所涉及道路衛(wèi)生的清掃及協(xié)調(diào)，機械作業(yè)及車輛運輸過程中的安全，乙方施工所涉及項目外的各部門的協(xié)調(diào)(含所需繳納的各項費用)。

三、合同工期

合同工期按工程項目總進度同步，如因下雨或其他不可抗力，工期順延。

四、工程質(zhì)量(驗收標準)

由項目部根據(jù)圖紙設計要求確定。

五、雙方責任

甲方責任

1、負責工程量核定、技術交底、施工放線。

2、負責按合同約定的時間按時支付工程款。

3、負責提供運輸車輛出場時洗車水源。

4、甲方負責協(xié)調(diào)周邊關系，保證施工過程中無阻工、鬧事現(xiàn)象，確保工程正常施工。

乙方責任

1、乙方負責按照甲方的工期要求，合理地組織人員、機械及車輛進行開挖及運輸，按時按量完成工作內(nèi)容。

2、施工期間，一切安全責任均由乙方自行負責，且乙方在施工過程中必須保證文明施工、安全施工，所涉及費用由乙方負責。

3、乙方負責施工機械及車輛的保養(yǎng)和維修以及燃油提供，確保施工機械及車輛能正常運轉(zhuǎn)。

4、由于乙方施工不當、玩忽職守或違章作業(yè)，導致自身或第三方遭受人身或財產(chǎn)損失的，所造成的一切責任由乙方負責。

六、單價及付款方式

1、要求所涉及的土方量及零星項目，按____________元一次性包干。

2、付款方式：________________________。

七、違約責任

本合同簽定后，如任何一方不按照本《合同》履行義務，除賠償給對方所造成的經(jīng)濟損失外，需另行賠償對方______萬元人民幣的違約金。

八、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后，可另簽訂補充條款，與本合同具有同等法律效力。

九、本合同簽定后，如任何乙方對合同存有異議，可先由甲乙雙方自行協(xié)商解決，若協(xié)商無果，可向當?shù)刂俨梦瘑T會提請仲裁或向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。

十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)份，經(jīng)雙方簽字生效，至工程完工，雙方結(jié)清工程價款后自動失效。

甲方(簽章)：__________________乙方(簽章)：__________________

___________年_________月_______日___________年_________月_______日

【第4篇】土石方建設項目承攬合同

發(fā)包方:________________(以下簡稱甲方)

承包方:________________(以下簡稱乙方)

甲方因開發(fā)位于________鎮(zhèn)________鐵廠土石方建設項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方________________負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《________________》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容:

一、工程概況

1、工程名稱:________________

2、工程地點:________________

3、工程范圍

甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,________________有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。

二、承攬方式

1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。

2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。

3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。

四、工程施工期限

1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至_______年_______月_______日止。

2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。

五、工程價款及支付辦法

1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方________元整。大寫:________________元整(稅費由甲方負責)。

2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。

六、工程成果及質(zhì)量

1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字確認;

2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng),同時接受甲方驗收認可。

七、工程量計算方法

乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

八、工程驗收

1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。

九、甲方權(quán)利義務

1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);

2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;

3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;

4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;

5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;

6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的乙方的任何成員。

8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

十、乙方權(quán)利義務

1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關材料,提供民工團體工傷_____單和發(fā)票。

2、自行_____組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并_____承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。

3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。

4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。

6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

十一、違約責任

甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

十二、爭議處理

甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。

十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。

注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。

甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________

法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________

________年________月________日________年________月________日