加工制作合同（15份范本）

【第1篇】廣告牌加工制作合同通用版

業(yè) 主： 總包方)： 分包方(乙方)： 合同編號：

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項目協(xié)商一致，訂xx本合同。

第一條：工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程特點:

4、承包范圍：

第二條：工程承包價款以及材料供應(yīng)

1、鋼結(jié)構(gòu)制作包干單價： 14000 元噸(壹萬肆仟元噸)。

2、此價格包括土建xx柱基礎(chǔ)施工。

3、此價格含一半稅金，另一半稅金由總包方承擔(dān)?？⒐を炇蘸细窈笥煽偘酱鄞U。

4、本工程包干單價為乙方包工包料方式總包干單價(鋼材甲方供應(yīng))，不含甲方與業(yè)主等其他單位部門的施工配合費(fèi)。水電費(fèi)、乙方管理費(fèi)乙方自理。如因設(shè)計或施工期間工程變更，造成工程量增減，工程款變更按照本合同單價計算增減。

5、甲方供應(yīng)鋼材運(yùn)抵加工制作場地由乙方負(fù)責(zé)卸車。

6、工程做法均按設(shè)計施工圖施工，xx柱鋼結(jié)構(gòu)均按圖紙理論重量，計算規(guī)則執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)定額工程量計算規(guī)則。

7、甲方供應(yīng)鋼材按設(shè)計施工圖加損耗系數(shù)供應(yīng)，損耗系數(shù)按國家現(xiàn)行有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

8、材料供應(yīng)：所有鋼材由甲方供應(yīng)，按施工進(jìn)度計劃分批次運(yùn)抵乙方加工制作場地。所有鋪材、標(biāo)準(zhǔn)件、消耗材料由乙方供應(yīng)。

第三條：工程工期

1、甲乙雙方根據(jù)業(yè)主要求以及工程整體施工需要，雙方商定本工程總工期為 工作日。

2、工程開工日期暫定為________年____月____日，具體日期由甲方在開工前10天書面通知乙方，乙方委派乙方工地負(fù)責(zé)人與甲方共同進(jìn)行勘查現(xiàn)場，甲方協(xié)助乙方在施工當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)辦理加工制作場地的探尋工作。

3、工期順延：如遇下列條款現(xiàn)象，工期相應(yīng)順延。甲方解決下列事項期間不計算工期。

(1)甲方安裝現(xiàn)場三通一平工作以及協(xié)調(diào)工作未做好，影響乙方進(jìn)場施工;

(2)變更原技術(shù)條件或增加工程量的;

(3)甲方未按合同規(guī)定撥付工程進(jìn)度款，或合同約定應(yīng)由甲方提供的原材料不合格不能使用時;

(4)甲方圖紙簽證和應(yīng)辦理施工手續(xù)而拖延時間，因土建基礎(chǔ)工程驗收延期或與甲方其他工程項目因交叉施工影響乙方施工的;

(5)因業(yè)主現(xiàn)場代表或甲方代表簽證不及時而影響下一道工序;

(6)不可抗力(包括雨天);

(7)其他業(yè)主或甲方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)順延工期的事項。

第四條：價款的結(jié)算和支付

1、本工程沒有預(yù)付款，每月按施工進(jìn)度計劃撥付進(jìn)度款。

2、每月____日乙方上報當(dāng)月完成工程量計劃報表，以鋼結(jié)構(gòu)作為撥付進(jìn)度款依據(jù)，土建基礎(chǔ)含在內(nèi)，鋼結(jié)構(gòu)分批次制作成成品或半成品且具備現(xiàn)場安裝條件時，在乙方制作現(xiàn)場甲方驗收合格后撥付包干單價的60%，在次月____日之前甲方完成當(dāng)月工程量的審核、驗收以及進(jìn)度款的撥付工作。

3、鋼結(jié)構(gòu)xx柱分批次安裝完畢后，且在安裝現(xiàn)場按甲方要求恢復(fù)原有地形地貌后，由乙方每月____日上報當(dāng)月完成工程量進(jìn)度情況報表，甲方____日內(nèi)組織有關(guān)人員驗收合格后撥付包干單價的35%。在次月____日之前甲方完成當(dāng)月工程量的審核、驗收以及進(jìn)度款的撥付工作。

4、工程質(zhì)保金為工程總價款的5%，在本工程驗收合格________年后的____日內(nèi)甲方付清。

5、如遇工程量變更，雙方以工程聯(lián)系單確認(rèn)工程價款，支付方法按工程進(jìn)度依照上述條框執(zhí)行。

6、甲方根據(jù)以上約定時間向乙方支付工程款，如未在規(guī)定期限內(nèi)支付，乙方可向甲方發(fā)出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在發(fā)出通知后三天內(nèi)停止施工。甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款，每逾期____日支付的違約金為應(yīng)付款的千分之 執(zhí)行，違約賠償不足以彌補(bǔ)乙方損失的，甲方承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

7、如果甲方在收到乙方的所完成工程驗收情況報表后，甲方____日內(nèi)不予驗收，視為工程已經(jīng)驗收合格。

8、工程驗收合格后，甲方按上述條框不支付工程款的，違約金按總造價每日千分之 支付。

9、甲方拖欠乙方工程款，若甲方不能按時付款或提供確實的付款擔(dān)保，乙方可單方面終止合同，并按照《中華人民共和國民法典》

第二百八十六條規(guī)定解決工程款問題。

10、付款方式：甲乙雙方采取現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，或采用銀行即期匯票，結(jié)算幣種為人民幣。

第五條：雙方權(quán)利義務(wù)

一、甲方的權(quán)利義務(wù)

1、辦理施工許可方面有關(guān)所需證件、特殊操作的審批手續(xù);向乙方移交施工安裝現(xiàn)場土建有關(guān)資料;協(xié)調(diào)處理施工安裝現(xiàn)場周圍的農(nóng)用地的平整場地以及占用道路等工作，保證乙方施工場地具備施工條件。

2、協(xié)調(diào)處理能將制作、安裝施工所需水、電、等管道線路接引至施工場地，保證乙方能夠安全使用，并滿足施工需要。保證施工現(xiàn)場與外界主要道路連接通暢，滿足乙方運(yùn)輸和施工需要。向乙方進(jìn)行技術(shù)交底，成品保護(hù)，并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項遺留問題。

3、協(xié)調(diào)處理高速路上鋼結(jié)構(gòu)成品、半成品超大、超寬、超高件的運(yùn)輸有關(guān)手續(xù)的辦理工作。

4、協(xié)調(diào)處理鋼結(jié)構(gòu)xx柱安裝時大型吊車占用道路的工作。協(xié)調(diào)處理施工安裝現(xiàn)場運(yùn)輸車輛、以及后勤服務(wù)車輛的通行工作。

5、甲方派駐 為駐工地代表，行使下列職責(zé)：

(1)下達(dá)施工方面指令、通知等，由本人簽字后，以書面形式交給乙方工地代表，乙方代表在回執(zhí)上簽字和注明時間后生效。

(2)有權(quán)對乙方工程量增減進(jìn)行核實并以聯(lián)系單方式確認(rèn)。

(3)有權(quán)代表甲方確認(rèn)工程變更和工程商洽。

(4)有權(quán)代表甲方對乙方施工的工程進(jìn)行驗收。

6、組織乙方和設(shè)計單位進(jìn)行圖紙會審，向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。該圖紙經(jīng)甲方或甲方代表簽認(rèn)后，作為乙方預(yù)算和施工的依據(jù)。同時甲方向乙方提供施工計劃。

二、乙方的權(quán)利義務(wù)

1、乙方委派 為項目經(jīng)理，具體行使下列職責(zé)：

(1)乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后交給甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽字后生效。

(2)按照合同和甲方及甲方代表的要求組織乙方人員施工，向甲方提供施工進(jìn)度計劃表。

(3)根據(jù)合同和圖紙要求采購工程材料，并提供產(chǎn)品合格證書。

(4)遵守行業(yè)地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場場地交通和噪音以及環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，并以書面形式通知甲方，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用。嚴(yán)格遵守中華人民公路安全保護(hù)條例。

(5)做好施工場地內(nèi)及地下管線和鄰近建筑物的保護(hù)。已竣工工程未交付甲方之前，乙方按照相關(guān)要求對工程進(jìn)行保護(hù)。若甲方在未驗收前提前使用，乙方免除工程保護(hù)責(zé)任。

(6)嚴(yán)格按照設(shè)計施工圖要求施工，嚴(yán)格按照高速公路行業(yè)高速公路鋼結(jié)構(gòu)廣告牌制作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行施工

(7)甲方在開工前向乙方提交施工圖 套，工程完工后向甲方提交竣工圖 套，并提供完整的竣工資料 套以方便業(yè)主備案或內(nèi)部存檔

【第2篇】加工制作合同格式

訂做方(甲方)：___________________

制作方(乙方)：_______科技有限公司

一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期

交貨日期：合同簽定起日內(nèi)

其它說明：

三、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按樣品工藝為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

五、交貨方式及地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方安裝地(北京范圍內(nèi))。

六、結(jié)算方式及期限

七、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。

八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。

十、戶名：_______科技有限公司

帳號：_______________________

開戶行：_____________________

訂做方

制作方

單位名稱：

單位名稱：_______科技有限公司

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

簽單日期：_______年_______月_______日

【第3篇】加工制作合同通用版

訂做方(甲方)：___________________

制作方(乙方)：_______科技有限公司

一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期

交貨日期： 合同簽定起 日內(nèi)

其它說明：

_________________________________

三、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按樣品工藝為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

_________________________________

五、交貨方式及地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方安裝地(北京范圍內(nèi))。

六、結(jié)算方式及期限

_________________________________

七、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。

八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。

十、戶名：_______科技有限公司

帳號：_______________________

開戶行：_____________________

訂 做 方

制 作 方

單位名稱：

單位名稱：_______科技有限公司

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

簽單日期：_______年_______月_______日

【第4篇】熏燒火腿腸承攬加工制作合同

2023熏燒火腿腸承攬加工制作合同編號：________

定作方：_________(甲方)

承攬方：________

(乙方)

簽訂日期：____年__月__日

簽訂地點：__________

經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

品名(或項目)、數(shù)量及價款：

使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：

(1)甲方向乙方提供部分：

質(zhì)量要求：

檢驗及提供方法：_________

價款處理方法：__________

(2)乙方提供部分：

加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限：___________

包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________

交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān))、地點：_____

驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________

給付定金數(shù)額、時間、方法：________

結(jié)算方式和期限：___________

違約責(zé)任：____________

其他：_____________

未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

定作方 承攬方

單位名稱 單位名稱

法定代表人 法定代表人

簽約代表 簽約代表

地址 地址

電話 電話

電掛 電掛

開戶銀行及帳號 開戶銀行及帳號

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

【第5篇】產(chǎn)品加工制作合同

2023產(chǎn)品加工制作甲方：

法定代表人：

地址： 郵編：

電話： 傳真：

乙方：

法定代表人：

地址： 郵編：

電話： 傳真：

雙方資料：

1、甲方是經(jīng)過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續(xù)的從事 行業(yè)的中國企業(yè);

2、乙方是經(jīng)過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續(xù)的從事 行業(yè)的中國企業(yè)法人;

3、甲方已就 產(chǎn)品提出了專利申請，申請?zhí)枮椋?，乙方已為甲方研發(fā)該產(chǎn)品提供了良好的技術(shù)支持和試制條件，甲方承諾委托乙方獨家加工該同類產(chǎn)品。

甲乙雙方為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)，共同做大做強(qiáng)，經(jīng)過平等、友好協(xié)商，確立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，就甲方委托乙方加工生產(chǎn) 系列產(chǎn)品事宜達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同信守：

一、加工產(chǎn)品范疇：

1、產(chǎn)品品名：

與之配套的壓具(包括： )應(yīng)由甲方自行生產(chǎn)。

2、產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)參數(shù)：

產(chǎn)品規(guī)格和技術(shù)參數(shù)等發(fā)生變化，雙方應(yīng)另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

二、委托加工訂單：

1、甲方根據(jù)市場銷售情況，于每月 日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和供貨時間等，乙方如有異議，應(yīng)在接訂單后2日個工作日內(nèi)提出，甲乙雙方應(yīng)就異議事宜友好協(xié)商解決辦法。

2、乙方應(yīng)按確認(rèn)的訂單提供產(chǎn)品，甲方可視具體情況對訂單進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整計劃提前 天通知乙方，但調(diào)整幅度(量)不得超過計劃的 %，若超過 %，雙方另行協(xié)商。

3、乙方在接到訂單后應(yīng)優(yōu)先安排、積極組織生產(chǎn)，盡力滿足甲方訂單的要求。

三、加工產(chǎn)品質(zhì)量要求

1、乙方嚴(yán)格按甲、乙雙方確認(rèn)的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、質(zhì)保期： 年，從產(chǎn)品送達(dá)交付地點之日起計算。

3、產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)由雙方確認(rèn)或國家檢驗機(jī)構(gòu)鑒定屬乙方制造引起的，由乙方承擔(dān)該批有質(zhì)量問題產(chǎn)品的責(zé)任。

4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場流通中，因品質(zhì)問題而導(dǎo)致甲方利益受損時，經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)國家檢驗機(jī)構(gòu)鑒定屬乙方責(zé)任的，乙方應(yīng)負(fù)甲方直接損失賠償責(zé)任：

(1)加工產(chǎn)品的投訴賠償問題，甲方在預(yù)先征得乙方同意的情況下(書面為準(zhǔn))可以先行賠付第三人，第三人簽收確認(rèn)，由乙方負(fù)擔(dān)賠償;當(dāng)乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協(xié)助甲方處理，甲方未經(jīng)乙方同意對任何第三人所作的賠償(人民法院判決的除外)不能作為甲方的損失計算依據(jù);

(2)因產(chǎn)品設(shè)計、人為損害等乙方加工制造之外的原因所導(dǎo)致的問題，乙方不予承擔(dān)責(zé)任。

四、原材料

1、產(chǎn)品所需原材料均由乙方采購，乙方應(yīng)確保確保所采購的原材料符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、目前原材料(主要材料 )的市場價格為： 元/噸。

五、加工費(fèi)用及支付

1、乙方為甲方加工本協(xié)議第一條第一款所指定的產(chǎn)品，每臺

的加工費(fèi)為人民幣 元，主要原材料價格(按照下訂單時國家權(quán)威網(wǎng)站公布的市場價格為準(zhǔn))漲跌幅度超過本協(xié)議第五條第二款所確定的價格的 %的，每臺的加工費(fèi)相應(yīng)漲跌 %。

2、加工產(chǎn)品的技術(shù)要求及材耗發(fā)生變化，雙方應(yīng)本著誠信、公平的原則共同商定合理的價格。

3、甲方應(yīng)于下訂單之日起三日內(nèi)先向乙方支付該訂單所需加工產(chǎn)品的加工費(fèi)的30%，貨到交付地點后 日內(nèi)，甲方再先乙方支付加工費(fèi)的65%，余款5%應(yīng)于下訂單之日起一年內(nèi)支付完畢。

4、鑒于甲方向乙方的付款為持續(xù)狀態(tài)，甲方應(yīng)在付款單上注明每筆付款所對應(yīng)的訂單號，甲方未注明的，乙方有權(quán)決定甲方付款所指的訂單號。

六、產(chǎn)品交付與驗收

1、交付地點及運(yùn)輸： ，物流運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé)，運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，卸貨費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

2、交付時間：以甲乙雙方確定的訂單為準(zhǔn)。

3、檢驗期限：甲方應(yīng)在產(chǎn)品送達(dá)交付地點后 日內(nèi)驗收完畢。

4、產(chǎn)品質(zhì)量異議提出及處理：若甲方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合本協(xié)議的約定或者訂單要求，應(yīng)在驗收期限內(nèi)及時書面通知乙方，甲方在驗收期限內(nèi)未提出異議的，視為產(chǎn)品符合要求。乙方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題，在未經(jīng)甲方書面確認(rèn)，甲方應(yīng)妥善封存該產(chǎn)品，不得擅自處理該產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品合格。乙方在接到甲方的異議通知后 個工作日內(nèi)應(yīng)立即與甲方協(xié)商處理，協(xié)商不成的，由甲方將該產(chǎn)品提交國家有檢驗資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量鑒定，鑒定費(fèi)用由甲方墊付，鑒定結(jié)果若產(chǎn)品合格，則鑒定費(fèi)由甲方承擔(dān)，若產(chǎn)品不合格，則鑒定費(fèi)由乙方承擔(dān)。

5、產(chǎn)品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認(rèn)的質(zhì)量文件及國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

七、合同的終止

1、本協(xié)議到期后自然終止。

2、本協(xié)議因合法解除而終止。

3、本協(xié)議因甲乙任何一方破產(chǎn)、注銷或被吊銷營業(yè)執(zhí)照而終止。

4、本協(xié)議因不可抗力導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行而終止。

5、本協(xié)議因其他法律法規(guī)所規(guī)定的原因而終止。

八、不可抗力

1、如果本協(xié)議任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本協(xié)議下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后7日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本協(xié)議的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本協(xié)議。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本協(xié)議項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

4、本協(xié)議所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本協(xié)議簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本協(xié)議全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或新頒布法律規(guī)定等。

九、特別約定

1、基于乙方已為甲方研發(fā)該產(chǎn)品提供了良好的技術(shù)支持和試制條件，并且將繼續(xù)為甲方研發(fā)、完善該產(chǎn)品提供技術(shù)支持和條件，甲方承諾甲方不得以任何形式委托任何第三方提供或加工該同類型產(chǎn)品。

2、基于甲方系該產(chǎn)品的專利申請人(專利經(jīng)核準(zhǔn)后為專利權(quán)人)，乙方承諾未經(jīng)甲方同意，不得以任何形式給第三方提供或加工該產(chǎn)品。

十、違約責(zé)任

1、甲方逾期支付加工費(fèi)的，每逾期一天，應(yīng)按應(yīng)付款總額的日萬分之八向乙方支付違約金，甲方累計拖欠乙方應(yīng)付款達(dá) 元的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議。

2、乙方逾期向甲方交付產(chǎn)品的，每逾期一天，應(yīng)按該產(chǎn)品價格總額的日萬分之八向乙方支付違約金，逾期超過 日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。

3、乙方所交付的產(chǎn)品經(jīng)雙方共同確認(rèn)或者國家檢驗機(jī)構(gòu)鑒定有質(zhì)量問題的，乙方應(yīng)按照質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度合理選擇修理、更換或賠償直接經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任。

4、甲乙任何一方違反本協(xié)議第七條的約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 萬元。

5、本協(xié)議期限內(nèi)，除本協(xié)議另有約定或者雙方協(xié)商一致外，任何一方提前終止或解除本協(xié)議，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 萬元。

十一、協(xié)議期限

本協(xié)議有效期為十年，自20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。

十二、爭議的解決

本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，由協(xié)議簽訂地人民法院裁決。

十三、通知條款

1、根據(jù)本協(xié)議需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本協(xié)議有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用書信、傳真、電報、電子郵件、當(dāng)面送交等方式傳遞，以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起10日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

十四、其他條款

1、本協(xié)議未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。訂單及本協(xié)議的附件和補(bǔ)充合同均為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。

2、本協(xié)議自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。本協(xié)議一式 份，雙方各執(zhí) 份，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：

簽約代表(簽字)：

簽約日期： 年 月 日

乙方(蓋章)：

簽約代表(簽字)：

簽約日期： 年 月 日

簽約地點：

【第6篇】印刷品加工制作合同書

合同編號：________

甲方：______________(委托方)

地址：________________________

電話：________________________

乙方：______________(承制方)

地址：________________________

電話：________________________

印刷品名稱：__________________

成品尺寸：____________________

印數(shù)：________________________

色數(shù)：________________________

用紙要求：____________________

后期特殊工藝要求

亮膜 □ 起凸 □ 亞膜 □ 后粘兜 □ 過uv □ 模切 □

裱糊 □ 膠訂 □ 過油 □ 騎馬訂 □ 打孔 □

其它：

單價：_______元/______總價：___________元，大寫：

付款方式：(1)看樣定稿后預(yù)付___________元，大寫：___________(2)按質(zhì)量要求印刷完畢送貨到甲方后，余款___________元付清，大寫：

交貨時間：______________________交貨地點：

本合同一式兩份，甲、乙方各持一份。甲、乙雙方本著誠實守信、平等互利的原則，在協(xié)商的基礎(chǔ)上，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)規(guī)定簽定本合同，雙方蓋公章或簽字生效。

違約責(zé)任：

合同糾紛解決方式：

備注：

甲方委托代理人：___________ 乙方委托代理人：___________

_______年______月________日 _______年______月________日

【第7篇】加工制作合同

加工制作合同

合同編號：______________

訂做方（甲方）：___________________

制作方（乙方）：_______科技有限公司

一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期

品名

規(guī)格（長*寬*高）

單位

數(shù)量

單價（元）

金 額（元）

合計人民幣金額（大寫）

整 金額（小寫）：￥

元

交貨日期：合同簽定起 日內(nèi)

其它說明：

_________________________________

三、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按樣品工藝為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

_________________________________

五、交貨方式及地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方安裝地（北京范圍內(nèi)）。

六、結(jié)算方式及期限

_________________________________

七、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。

八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。

十、戶名：_______科技有限公司

帳號：_______________________

開戶行：_____________________

訂 做 方

制 作 方

單位名稱：

單位名稱：_______科技有限公司

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

簽單日期：_______年_______月_______日

【第8篇】加工制作服務(wù)合同

2023加工制作服務(wù)訂做方(甲方)：___________________

制作方(乙方)：_______科技有限公司

一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期

交貨日期：_________合同簽定起____日內(nèi)

其它說明：

_________________________________

三、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按樣品工藝為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

_________________________________

五、交貨方式及地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方安裝地(北京范圍內(nèi))。

六、結(jié)算方式及期限

_________________________________

七、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。

八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。

十、戶名：_______科技有限公司

帳號：_______________________

開戶行：_____________________

訂做方：_______

制作方：_______

單位名稱：_______

單位名稱：_______科技有限公司

法人代表：_______

法人代表：_______

委托代理人：_______

委托代理人：_______

電話：_______

電話：_______

【第9篇】20xx加工制作合同

合同編號：______________

訂做方（甲方）：___________________

制作方（乙方）：_______科技有限公司

一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期

品名

規(guī)格（長*寬*高）

單位

數(shù) 量

單 價（元）

金 額（元）合計人民幣金額（大寫） 整 金額（小寫）：￥ 元

交貨日期： 合同簽定起 日內(nèi)

其它說明：

_________________________________

三、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按樣品工藝為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

_________________________________

五、交貨方式及地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方安裝地（北京范圍內(nèi)）。

六、結(jié)算方式及期限

_________________________________

七、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。

八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。

十、戶名：_______科技有限公司

帳號：_______________________

開戶行：_____________________

訂 做 方

制 作 方

單位名稱：

單位名稱：_______科技有限公司

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

簽單日期：_______年_______月_______日

【第10篇】鋼結(jié)構(gòu)加工制作安裝合同

甲方:_________

乙方:_________

依據(jù)中華人民共和國《民法典》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條、工程概況

1、工程名稱:_________

2、工程地點:_________

3、工程造價:_________

第二條、分包內(nèi)容

乙方須依照甲方提供的設(shè)計圖紙進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)制作,巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。

上述工作范圍包括材料供應(yīng)、運(yùn)輸、下料、制作、焊接、上下車、轉(zhuǎn)運(yùn)、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護(hù)。制作、運(yùn)輸及安裝一切的人工、材料、機(jī)具、施工安全等均由乙方負(fù)責(zé)。

第三條、施工工期

總工期為天。開工日期為,預(yù)定截止工期日期。

第四條、付款方式

1、雙方簽訂合同后三日內(nèi),甲方支付乙方預(yù)付款______元,(大寫:_______________元整)。

2、甲方支付乙方二次費(fèi)付款______元,(大寫:_______________元整)。

3、甲方支付乙方三次費(fèi)付款______元,(大寫:_______________元整)。

4、余款在工程完工后,甲乙雙方共同進(jìn)行驗收后,留壹萬______元做質(zhì)保金,其他款項七天內(nèi)付清,質(zhì)保金六個月內(nèi)一次性付清。

第五條、雙方責(zé)任

甲方責(zé)任

1、依照本合同及時支付工程款和進(jìn)行結(jié)算。

2、協(xié)調(diào)本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。

3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。

4、提供的圖紙要符合安全結(jié)構(gòu)。

乙方責(zé)任

1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結(jié)構(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé),并按照設(shè)計和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及檢測報告,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,并做好自檢工作。

2、必須嚴(yán)格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故,由乙方負(fù)責(zé),返工費(fèi)用自理。

3、嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護(hù)、治安管理條例,小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定,做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活,并對施工的可靠性、安全性負(fù)責(zé)。

4、對所有進(jìn)場材料的保管及未驗收的成品保護(hù)負(fù)責(zé)。

5、工程竣工驗收后,清理現(xiàn)場(包括生產(chǎn),生活的材料和臨時設(shè)施)。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場。

6、乙方負(fù)責(zé)自工程驗收之日起因工程質(zhì)量達(dá)不到要求而出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時保修。

7、乙方施工應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負(fù)責(zé)。

第六條、附則

如因特殊情況需要延期完成工期,須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

本合同未盡事宜,雙方協(xié)商并以書面形式簽字,作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。

本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。

甲方:_________乙方:_________

電話:_________電話:_________

【第11篇】20xx年加工制作合同

訂做方（甲方）：___________________

制作方（乙方）：_______科技有限公司

一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期

交貨日期： 合同簽定起 日內(nèi)

其它說明：

_________________________________

三、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按樣品工藝為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

_________________________________

五、交貨方式及地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方安裝地（北京范圍內(nèi)）。

六、結(jié)算方式及期限

_________________________________

七、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。

八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。

十、戶名：_______科技有限公司

帳號：_______________________

開戶行：_____________________

訂 做 方

制 作 方

單位名稱：

單位名稱：_______科技有限公司

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

簽單日期：_______年_______月_______日

【第12篇】食品加工制作合同

2023食品加工制作委托方(甲方)：_________________

法定代表人：___________________

地址：_________________________

聯(lián)系方式：_____________________

生產(chǎn)方(乙方)：__________________

法定代表人：___________________

地址：_________________________

聯(lián)系方式：_____________________

甲乙雙方本著平等、自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商就甲方委托乙方生產(chǎn)下列食品達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守并執(zhí)行：

風(fēng)險告知：委托加工合同中，承攬方必須具備履約能力和條件。定作方必須明確提出定作物的品名、數(shù)量、質(zhì)量及其他特殊要求，承攬方不得擅自改變定作方的要求。當(dāng)事人雙方必須遵守《民法典》的規(guī)定，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t，否則，視為無效經(jīng)濟(jì)合同。

第一條、雙方的資質(zhì)及合作方式

本協(xié)議中的甲方承諾其具備銷售委托生產(chǎn)食品的銷售許可資質(zhì)，乙方承諾其具備生產(chǎn)委托食品的生產(chǎn)許可資質(zhì)，雙方在被許可的有效期限內(nèi)，以委托生產(chǎn)方式進(jìn)行合作;

第二條、每月委托訂單數(shù)量、內(nèi)容、期限

1、甲方須提前3天通過傳真或郵件等書面方式給乙方落實訂單數(shù)量，訂單內(nèi)容及提貨時間等信息。

2、乙方在收到上述書面文件后，必須在24小時內(nèi)以傳真或郵件等書面方式向甲方確認(rèn)上述信息。

第三條、甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方應(yīng)在法律允許生產(chǎn)食品的范圍內(nèi)向乙方提出委托生產(chǎn)食品的委托要求，甲方提供的原材料或包裝物應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定;

2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方生產(chǎn)的全過程，并有權(quán)對委托生產(chǎn)的食品進(jìn)行驗收，對乙方生產(chǎn)的不符合國家或地方食品安全標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品有權(quán)拒收，;

第四條、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)在法律允許的范圍內(nèi)接受甲方的委托生產(chǎn)要求，按照甲方的要求自行組織生產(chǎn)并報告委托事務(wù)的進(jìn)展情況;

2、本委托產(chǎn)品的銷售權(quán)歸甲方所有，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將該產(chǎn)品投放市場;

第五條、委托生產(chǎn)食品內(nèi)容明細(xì)及標(biāo)準(zhǔn)(詳見附件1，具體以訂單為準(zhǔn))

第六條、委托生產(chǎn)食品的標(biāo)簽要求

標(biāo)簽應(yīng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求標(biāo)注，并如實標(biāo)明委托雙方的名稱、委托關(guān)系、地址、聯(lián)系方式和相關(guān)食品生產(chǎn)許可證號等事項。

第七條、委托生產(chǎn)食品的質(zhì)量和包裝要求

1、甲方提供符合要求的原材料和包裝材料;

2、乙方按甲方訂單要求生產(chǎn)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品;

第八條委托生產(chǎn)食品的驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限及地點：

1、乙方生產(chǎn)完畢3天內(nèi)通知甲方派人驗收，甲方指定進(jìn)行驗收，驗收地點雙方協(xié)商決定，甲方須3天內(nèi)完成驗收，不得無故拖延驗收。

2、驗收標(biāo)準(zhǔn)參照國家、地方的食品安全標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

第九條委托生產(chǎn)費(fèi)用、結(jié)算方式及期限

(1)委托生產(chǎn)費(fèi)用按每公斤_____人民幣計算，甲乙雙方按此價格據(jù)實結(jié)算。

(2)貨款每月結(jié)算一次，貨款結(jié)算時間為每月的15日。甲方以銀行轉(zhuǎn)賬的形式將貨款一次性支付給乙方。

(3)本協(xié)議合作期限為_____年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，合同期滿前一個月甲乙雙方協(xié)商續(xù)約事宜，重新簽訂委托協(xié)議。

第十條、交貨方式

甲方對委托加工的產(chǎn)品檢測認(rèn)定驗收后，甲乙雙方指派的代表在確認(rèn)書上簽字即視為乙方交貨合格。

甲方須到乙方工廠提貨，乙方負(fù)責(zé)安排工人裝車，由此而產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)由甲方承擔(dān)。

風(fēng)險告知：加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在責(zé)任上有很大的區(qū)別。雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。

第十一條、本合同解除的條件

有下列條件之一的，當(dāng)事人可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的的;

2、合同履行期限屆滿;

除上述條件解除合同外，甲乙雙方也可協(xié)商解除合同。否則任何一方不得擅自解除或變更合同。

第十二條、合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向__________人民法院提起民事訴訟。

第十三條、本合同一式_____份，經(jīng)甲乙雙方法定代表人簽字并蓋章之日起生效，雙方各留_____份，以供備案之用，每份合同均具有同等法律效力。

在本合同履行過程中，如有未盡事宜，甲乙雙方可達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

甲方：_________________ 乙方：_________________

法定代表人：___________ 法定代表人：___________

______年______月______日 ______年______月______日

【第13篇】木制品加工制作合同

2023木制品加工制作承攬方：以下簡稱甲方 定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條 加工成品品 名規(guī)格(長、寬、高)單位數(shù)量備注

第二條 加工成品質(zhì)量要求

一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。

二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正、平直、安裝方便。四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。

第三條 原材料由甲方提供

圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第四條 工程價款按核定價格單計算款_________元。

第五條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由_______物價局提供檢驗證明。第七條 交貨的時間和地點_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

第六條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按_________元計算，共計_________元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

第七條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按________元計算，共計________元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

第八條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

第九條 結(jié)算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

第十條 甲方的違約責(zé)任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第十一條 乙方的違約責(zé)任

一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十二條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十三條 其他

一、本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

二、本合同于_________年_________月_________日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

甲方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_______年____月____日

乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_______年____月____日

【第14篇】學(xué)校課桌加工制作合同

2023學(xué)校課桌加工制作合同編號：__________________

定作人：_____________________________

承攬人：_____________________________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

第一條定作物、數(shù)量、規(guī)格及報酬

定作物名稱規(guī)格/型號質(zhì)量要求/

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)計量

單位數(shù)量交貨時間報酬

定作報酬計價方式：__________________________________________。

合計(大寫)：________________________________元人民幣。

第二條定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預(yù)付款/定金)________元人民幣，余款支付方式：。

第三條定作人提供的材料

材料名稱規(guī)格/型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計量

單位數(shù)量提供時間

承攬人應(yīng)在收到定作人提供的材料后進(jìn)行檢驗，并在3日內(nèi)就不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認(rèn)可定作人提供的材料符合合同約定。

第四條定作人應(yīng)在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求，作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。

承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。

第五條定作人有權(quán)對承攬人使用的材料及已完工作成果進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費(fèi)用由承攬人承擔(dān)。

第六條未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權(quán)解除合同。

第七條承攬人應(yīng)按照約定的時間、地點交付定作物及相應(yīng)的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。

定作物的運(yùn)輸、裝卸工作及費(fèi)用由_________承擔(dān)。

定作物需要安裝調(diào)試的，承攬人應(yīng)按定作人要求在指定地點安裝調(diào)試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權(quán)。

第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應(yīng)及時驗收。定作物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限為：

第九條承攬人對定作物的質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內(nèi)，定作人按合同總價的___%預(yù)留質(zhì)量保修金，保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。

定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，承攬人應(yīng)及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權(quán)自行維修，費(fèi)用直接從預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣，不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。

第十條違約責(zé)任：

承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。

因承攬人違約導(dǎo)致定作人遭受損失或向第三人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任(包括但不限于停窩工損失、向建設(shè)單位、分包單位承擔(dān)違約責(zé)任等)，承攬人應(yīng)當(dāng)賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。

承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報酬;承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)，定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應(yīng)向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補(bǔ)定作人損失的，承攬人應(yīng)繼續(xù)賠償。

第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。

第十二條本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，自雙方加蓋公章之日起生效。

第十三條補(bǔ)充條款________________________________________________________________________________________________

定作人：___________________________承攬人：___________________________

住所地：___________________________住所地：___________________________

電話：_______________電話：_________________

委托代理人：________________委托代理人：________________

________年_____月_____日________年_____月_____日

【第15篇】廣告牌加工制作標(biāo)準(zhǔn)合同范本

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

根據(jù)《民法典》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)行。

一、項目名稱和地點：

1、項目名稱：《長方貼墻》型廣告xx5座

2、工程地點：杭州原野汽配五金市場

二、工程內(nèi)容：

1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工圖》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍防銹漆(暗紅色)，工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《長方貼墻》型廣告xx5 座。

2、乙方負(fù)責(zé)廣告xx結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸、安裝;面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。

三、承包方式和造價：

《長方貼墻》型廣告xx 5座，單價每座 元(大寫： 元整)。合計人民幣 元，大寫： 整。

本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告xx結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。

四、工程價款支付、結(jié)算方式：

付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總價的50%，計人民幣 元(大寫： 元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總價的20%，計人民幣 元(大寫： 元整);之后每個廣告xx主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告xx網(wǎng)架部分總造價人民幣月份 元(大寫： 元整)的97%;合計人民幣 元(大寫： 元整) 座廣告xx共計 元(大寫： 元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣 元(大寫： 元整)，滿________年后七天內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款;

五、工程期限為 天，其中加工配件 天，運(yùn)輸 天，安裝 天。

六、雙方責(zé)任：

(一)甲方責(zé)任

1、甲方負(fù)責(zé)廣告xx(牌)的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其它監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助，誤工補(bǔ)助按每人每天 元計，工期相應(yīng)順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源，xxx至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。甲方協(xié)肋乙方選好材料堆放場地。

3、原材料堆放場地內(nèi)如為有償占用，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。

4、甲方派駐工地代表，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天 元。

6、甲方負(fù)責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算，負(fù)責(zé)組織工程竣工驗收。

7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告xx(牌)進(jìn)行處理或拍賣，同時此合同終止。

(二)乙方責(zé)任

1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告xx(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為 2(抗風(fēng)設(shè)計值為 級)。廣告xx質(zhì)保期為________年，保修期為________年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中，乙方要認(rèn)真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告xx損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期____日按工程總價的3%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。

4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)、下雨、雪等)或停電原因，工期順延。

5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程竣工，書面通知甲方進(jìn)行驗收，甲方在收到驗收通知____日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。

6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。

7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告xx維護(hù)、保養(yǎng)一次，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說明書定期檢修和維護(hù)。

8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。

七、違約責(zé)任：如甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

八、附件：

附則：

(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。

(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

(三)經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。

(四)本合同附廣告xx驗收標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》cec 148：、____省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《____省戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙方雙各持一份。

(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。

甲方代表人簽字： 乙方代表人簽字：

(蓋章) (蓋章)________年____月____日________年____月____日