買賣合同車輛（15份范本）

【第1篇】二手車輛買賣合同最新

合同編號：

賣方：

住所： 法定代表人：

（如為自然人）身份證號碼： 電話號碼：

買方：

住所： 法定代表人：

（如為自然人）身份證號碼： 電話號碼：

根據《中華人民共和國民法典》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上簽訂本合同。

第一條 車輛基本情況

1、車主名稱： ；車牌號碼： ；廠牌型號： 。

2、車輛狀況說明見附件一。

3、車輛相關憑證見附件二。

第二條 車輛價款、過戶手續(xù)費及支付時間、方式

1、車輛價款及過戶手續(xù)費

本車價款（不含稅費或其它費用）為人民幣：__________________元（小寫：__________________元）。

過戶手續(xù)費（包含稅費）為人民幣：________________________元（小寫：__________________元）。

2、支付時間、方式

待本車過戶、轉籍手續(xù)辦理完成后______個工作日內，買方向賣方支付本車價款。（采用分期付款方式的可另行約定）

過戶手續(xù)費由______方承擔。________方應于本合同簽訂之日起______個工作日內，將過戶手續(xù)費支付給雙方約定的過戶手續(xù)辦理方。

第三條 車輛的過戶、交付及風險承擔

______方應于本合同簽訂之日起______個工作日內，將辦理本車過戶、轉籍手續(xù)所需的一切有關證件、資料的原件及復印件交給________方，該方為過戶手續(xù)辦理方。

賣方應于本車過戶、轉籍手續(xù)辦理完成后______個工作日內在____________（地點）向買方交付車輛及相關憑證(見附件一)。

在車輛交付買方之前所發(fā)生的所有風險由賣方承擔和負責處理；在車輛交付買方之后所發(fā)生的所有風險由買方承擔和負責處理。

第四條 雙方的權利和義務

1、賣方應按照合同約定的時間、地點向買方交付車輛。

2、賣方應保證合法享有車輛的所有權或處置權。

3、賣方保證所出示及提供的與車輛有關的一切證件、證明及信息合法、真實、有效。

4、買方應按照合同約定支付價款。

5、對轉出本地的車輛，買方應了解、確認車輛能在轉入所在地辦理轉入手續(xù)。

第五條 違約責任

1、賣方向買方提供的有關車輛信息不真實，買方有權要求賣方賠償因此造成的損失。

2、賣方未按合同的約定將本車及其相關憑證交付買方的，逾期每日按本車價款總額的____%向買方支付違約金。

3、買方未按照合同約定支付本車價款的，逾期每日按本車價款總額________%向賣方支付違約金。

4、因賣方原因致使車輛不能辦理過戶、轉籍手續(xù)的，買方有權要求賣方返還車輛價款并承擔一切損失；因買方原因致使車輛不能辦理過戶、轉籍手續(xù)的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。

5、任何一方違反合同約定的，均應賠償由此給對方造成的損失。

第六條 合同爭議的解決方式

因本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商或調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

1、提交____________仲裁委員會仲裁；

2、依法向人民法院起訴。

第七條 合同的生效

本合同一式______份，經雙方當事人簽字或蓋章之日起生效。

第八條 其他約定

附件一：車輛狀況說明書（車輛信息表）

附件二：車輛相關憑證

1、《機動車登記證書》

2、《機動車行駛證》

3、有效的機動車安全技術檢驗合格標志

4、車輛購置稅完稅證明

5、車船使用稅繳付憑證

6、車輛養(yǎng)路費繳付憑證

7、車輛保險單

8、購車發(fā)票

（此頁無正文）

賣方：（簽章） 賣方開戶銀行：

帳號：

戶名：

買方：（簽章） 買方開戶銀行：

帳號：

戶名：

簽訂地點：

簽訂日期：________年____月____日

【第2篇】實用版車輛買賣合同

二手工程機械買賣合同訂立雙方： 購貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱甲方） 供貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱乙方）

第一條 其產品名稱、規(guī)格、質量（技術指標）、單價、總價等。

第二條 產品包裝規(guī)格及費用＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第三條 驗收方法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第四條 貨款及費用等付款及結算辦法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第五條 交貨規(guī)定

1.交貨方式：＿＿＿＿＿＿

2.交貨地點：＿＿＿＿＿＿

3.交貨日期：＿＿＿＿＿＿

4.運輸費：＿＿＿＿＿＿＿

第六條 經濟責任

1.乙方應負的經濟責任

（1）產品花色、品種、規(guī)格、質量不符合本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期____日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之＿＿＿計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

（2）乙方未按本合同規(guī)定的產品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數(shù)補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的＿＿＿％的罰金。

（3）產品包裝不符合本合同規(guī)定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規(guī)定包裝價值＿＿％的罰金付給甲方。

（4）產品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之＿＿的罰金，合同范本《機械買賣合同》。

（5）乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。

2.甲方應負的經濟責任

（1）甲方如中途變更產品花色、品種、規(guī)格、質量或包裝的規(guī)格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值％的罰金。

（2）甲方如中途退貨，應事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值＿＿％的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規(guī)定收貨。

（3）甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延____日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之＿＿的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。

（4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之＿＿＿的罰金。

（5）甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之＿＿計算付給乙方，作為延期罰金。

（6）乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的`損失和運輸費用及罰金。

第七條 產品價格如須調整，必須經雙方協(xié)商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之＿＿作為罰金付給甲方。

第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經雙方協(xié)商提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額＿＿％的補償金。

第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規(guī)格、質量、包裝時，應提前＿＿天與甲方協(xié)商。

第十條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。

第十二條 本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協(xié)商解決，解決不了時，雙方可按下列第 種方式處理（未作選擇的，視為選擇

1）：

1、提交清遠仲裁委員會〔 仲裁委員會〕仲裁；

2、依法向人民法院起訴。

第十三條 本合同（二手工程機械買賣合同）自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結算以后作廢。

第十四條 本合同（二手工程機械買賣合同）在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

第十五條 本合同（二手工程機械買賣合同）一式＿＿＿份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本＿＿份。 訂立二手工程機械買賣合同人： 甲方：＿＿＿＿＿＿（蓋章） 乙方：＿＿＿＿（蓋章） 代理人：＿＿＿＿＿（蓋章） 代理人：＿＿＿（蓋章） 負責人：＿＿＿＿＿（蓋章） 負責人：＿＿＿（蓋章） 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行、帳號＿＿＿＿＿ 開戶銀行、帳號＿＿＿＿ ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

【第3篇】山西省車輛買賣合同

買方： (以下簡稱甲方)

賣方： (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：

第一條：甲方購買乙方所有的機動車一輛：

車號： 顏色：

產地： 型號：

發(fā)動機號碼： (拓印粘貼)

底盤 號碼： (拓印粘貼)

第二條：甲方向乙方支付車款人民幣 萬元。包括三部分：

定金 、第一筆車款和其余部分車款。

第三條：甲方的付款方式和期限：本 合同生效 當日付定金 萬元，三日內再支付第一筆車款現(xiàn)金 萬元其余部分車款在該車辦理轉戶手續(xù)前全部付清。

第四條：乙方在收到甲方第一筆車款之日，應立即交付無瑕疵的車輛及隨車工具。瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。并且保證他人對該車無任何權利要求。

第五條：辦理轉戶所需費用由甲方負擔。乙方負有協(xié)助辦理的義務。

第六條：乙方應交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。

第七條： 乙方應保證交付前該車的維護正常，手續(xù)完整。

第八條：甲方違反本合同，定金不予退還。

第九條：乙方違反本合同，應向甲方支付相當于定金數(shù)額的 違約金 。

第十條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。

甲方(授權簽字人)： 乙方(授權簽字人)：

住址： 住址：

證件號碼： 證件號碼：

年 月 日 年 月 日

【第4篇】陜西省車輛買賣合同

出賣人：_________________

買受人：_________________

1.車輛

車輛品牌：_________________________

型號：_________________________

顏色：_________________________

價格：_________________________。

2.交車方式

交車地點：_________________________

交車時間：_________________________。

3.付款

付款方式：_________________________

付款時間：_________________________。

4.質量保證

4.1 出賣人向買受人出售的車輛，其質量必須符合中國頒布的車輛質量標準及機動車運行安全技術條件。國家將來有車輛包修，包換等規(guī)定的，則立即按這一規(guī)定執(zhí)行。

4.2 賣人向買受人出售的車輛，必須是在《全國車輛、民用改裝車和摩托車生產企業(yè)及產品目錄》上備案的車輛。

4.3 賣人向買受人出售車輛時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。

4.4 賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：

(1)銷售發(fā)票

(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單

(3)保修卡或保修手冊

(4)說明書

(5)隨車工具及備胎

(6)_________________。

5.交接

買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。 買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

車輛在購買后，由出賣人負責與生產廠家的維修站聯(lián)系、解決。

如屬于在車輛售出前流通過程中出現(xiàn)的質量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題，由買受人自行負責。

6. 違約責任

按中華人民共和國 產品質量法 ， 消費者權益保護法 ，缺陷汽車產品召回管理規(guī)定等法律 法規(guī) 執(zhí)行。

7.爭議解決

因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協(xié)商解決也可提交_________仲裁委員會仲裁。

8.合同文本

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同經買賣雙方簽章后生效。

買受人(簽字)：_____________

_________年_______月_______日

出賣人(簽字)：_____________

_________年_______月_______日

【第5篇】新車輛買賣合同

引言：在這個經濟高速發(fā)達的時代，車已經成為了人們不可缺少的代步工具。今天網將給大家介紹2013最新車輛買賣合同范本，這其中包括新車買賣合同與二手車買賣合同。

》》》閱讀指南

范本一：車輛買賣合同范本

范本二：客車銷售協(xié)議

范本三：二手車買賣合同范本

》》》正文

一、車輛買賣合同范本

車輛買賣合同范本

買方： (以下簡稱甲方)

賣方： (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：

第一條：甲方購買乙方所有的機動車一輛：

車號： 顏色：

產地： 型號：

發(fā)動機號碼： (拓印粘貼)

底盤 號碼： (拓印粘貼)

第二條：甲方向乙方支付車款人民幣 萬元。包括三部分：

定金、第一筆車款和其余部分車款。

第三條：甲方的付款方式和期限：本合同生效當日付定金 萬元，三日內再支付第一筆車款現(xiàn)金 萬元;其余部分車款在該車辦理轉戶手續(xù)前全部付清?！贰贰啡拈喿x

二、客車銷售協(xié)議

客車銷售協(xié)議是怎樣的呢 下面是網提供的一份客車銷售協(xié)議，僅供大家參考。

客車銷售協(xié)議

甲方：________________

乙方：____客車有限公司

甲、乙雙方經友好協(xié)商，本著平等、自愿、誠實、互惠互利的原則，就甲方代理乙方指定產品在指定地區(qū)推廣、銷售等合作事宜達成如下協(xié)議：

一、代理區(qū)域

乙方授權甲方作為乙方產品中大客車在_________省(市)部分地區(qū)的授權經銷商，具體區(qū)域為：___________。

二、代理產品

甲方代理銷售乙方產品：______牌系列客車?！贰贰啡拈喿x

三、二手車買賣合同范本

二手車買賣合同

第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車：

車主名稱：_________;號牌號碼：_________;廠牌型號： _________;初次登記日期：_________;發(fā)動機號：_________;車架號：_________;養(yǎng)路費繳付有效期從 _________至_________;最近一次年檢時間：_________;行使公里數(shù)：_________;車輛使用性質：□客運、□貨運、□出租、□租賃、□非營運、□其他;車輛上(是/否)存在抵押權。其他狀況：_________。

第二條 車款及交驗車

【第6篇】產權清晰車輛買賣合同

2023產權清晰車輛買賣賣車方(甲方)：

買車方(乙方)：

經甲乙雙方協(xié)商一致，甲方現(xiàn)將牌號為;，車主 ，發(fā)動機號 ，車架號 的色 車壹輛，轉賣給乙方，本著雙方自愿的原則，達成以下協(xié)議：

一、 該車20xx年 4月日成交。成交價格人民幣拾萬 仟 佰元整。

二、 甲方保證該車來源合法，該車的一切證照手續(xù)齊全合法有效與檔案相符，保證乙方隨時過戶轉籍。

三、 乙方購買該車后，如發(fā)現(xiàn)該車在交付給乙方之前出現(xiàn)下列情形之一者，甲方必須立即無條件全額退還乙方購車款拾萬 仟佰元整，并賠償乙方直接及間接經濟損失，負責相關法律責任。

1、有盜搶嫌疑;

2、發(fā)動機號車架號與檔案不符;

3、車身顏色未經審批改造;

4、遺留交通違章肇事未結案;

5、有債權債務抵押借款扯皮糾紛;

6、分期付款購車未付清余款或其他原因被車管部門或相關執(zhí)法機關凍結;

7、非法組裝拼裝車輛;

8、不能按約定時間提供原車主過戶證件手續(xù)致使乙方不能過戶;

9、檔案審驗的簽字簽章，如有任何一種屬偽造致使乙方不能過戶或過戶后被發(fā)現(xiàn)追究的;

10、該車在轉賣給乙方后，無論是否辦理過戶轉籍，無論賣出時間長短，一旦被發(fā)現(xiàn)在本次轉賣有盜搶行為的;xx、非法轉賣他人車輛的。

四、20xx 年 月 日 時前，該車發(fā)生的一切民事、法律責任、經濟糾紛、債權債務、交通違章事故等一律由甲方負責， 20xx年 月 日時后，該車發(fā)生的上述責任由乙方負責。

五、 該車過戶費由 方負責，現(xiàn)雙方確定：甲方在 20xx 年 月日前提供該車一切過戶手續(xù)，并協(xié)助乙方過戶。

六、 甲方現(xiàn)已于 20xx年 月 日將該車及該車行駛證購置證， 20xx年 月 日養(yǎng)路費保險費單證交給乙方，乙方已付清車款人民 幣拾萬仟佰元整。

七、 本協(xié)議甲乙雙方一旦簽字，即被視為完全領會協(xié)議條款并愿意按各條款內容執(zhí)行。

八、 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，雙方簽字生效并隨附對方 證復印件為憑。

九、 補充條款; 。甲方簽字： 乙方簽字：

電話： 電話：

20xx_____年_____月_____日

【第7篇】二手舊車車輛買賣合同

2023二手舊車車輛買賣甲方(售車方)：聯(lián)系方式：

地址：

乙方(購車方)：聯(lián)系方式：

地址：

根據《中華人民共和國民法典》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上簽訂本合同，以資信守。

1、車輛情況：牌型車;車身顏色：車牌號：;發(fā)動機號：;車架號碼：(包括其他物件有：。)

2、車輛價款人民幣(小寫)元整，(大寫)元整，車輛與價款均于本協(xié)議簽字之日交付，車輛因過戶而產生的費用由方承擔。

3、因雙方交易車輛為舊機動車輛，故雙方簽定協(xié)議時對車身及發(fā)動機工作狀況表示認同，乙方對該車外觀及內在質量狀況已充分了解。乙方驗收后同意購買，在車輛交付完成后，甲方不向乙方承擔瑕疵擔保責任。

4、自本協(xié)議生效、車輛交付之日起，由乙方承擔交通違章及其它責任事故造成的一切損失和責任。如該車交付后，乙方轉賣該車，此后發(fā)生的一切糾紛，賠償?shù)仁乱耍c甲方無關。

5、如雙方發(fā)生爭議，任何一方可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

6、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

【第8篇】車輛買賣合同協(xié)議書通用版

賣方：________________________

身份證號碼：_________________

電話號碼：_________________

買方：________________________

身份證號碼：_________________

電話號碼：_________________

根據《中華人民共和國民法典》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上簽訂本合同。

第一條 車輛基本情況

1、車主名稱：_________________ 車牌號碼：_________________ 廠牌型號：_________________

2、車輛狀況說明見附件一。

3、車輛相關憑證見附件二。

第二條 車輛價款、過戶手續(xù)費及支付時間、方式

1、車輛價款及過戶手續(xù)費

本車價款(不含稅費或其它費用)為人民幣：_________________ 元(小寫：____________ 元)

過戶手續(xù)費(包含稅費)為人民幣：_________________ 元(小寫：____________ 元)

2、支付時間、方式

待本車過戶、轉籍手續(xù)辦理完成后_____個工作日內，買方向賣方支付本車價款。

(采用分期付款方式的可另行約定)

過戶手續(xù)費由_____方承擔。

_____方應于本合同簽訂之日起_____個工作日內，將過戶手續(xù)費支付給雙方約定的過戶手續(xù)辦理方。

第三條 車輛的過戶、交付及風險承擔

承擔方應于本合同簽訂之日起_____個工作日內，將辦理本車過戶、轉籍手續(xù)所需的一切有關證件、資料的原件及復印件交給_____方，該方為過戶手續(xù)辦理方。

賣方應于本車過戶、轉籍手續(xù)辦理完成后_____個工作日內在______(地點)向買方交付車輛及相關憑證(見附件一).

在車輛交付買方之前所發(fā)生的所有風險由賣方承擔和負責處理;在車輛交付買方之后所發(fā)生的所有風險由買方承擔和負責處理。

第四條 雙方的權利和義務

1、賣方應按照合同約定的時間、地點向買方交付車輛。

2、賣方應保證合法享有車輛的所有權或處置權。

3、賣方保證所出示及提供的與車輛有關的一切證件、證明及信息合法、真實、有效。

4、買方應按照合同約定支付價款。

5、對轉出本地的車輛，買方應了解、確認車輛能在轉入所在地辦理轉入手續(xù)。

第五條 違約責任

1、賣方向買方提供的有關車輛信息不真實，買方有權要求賣方賠償因此造成的損失。

2、賣方未按合同的約定將本車及其相關憑證交付買方的，逾期每日按本車價款總額的_____%向買方支付違約金。

3、買方未按照合同約定支付本車價款的，逾期每日按本車價款總額的_____%向賣方支付違約金。

4、因賣方原因致使車輛不能辦理過戶、轉籍手續(xù)的，買方有權要求賣方返還車輛價款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛不能辦理過戶、轉籍手續(xù)的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。

5、任何一方違反合同約定的，均應賠償由此給對方造成的損失。

第六條 合同爭議的解決方式

因本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商或調解解決;協(xié)商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：

1 、提交仲裁委員會仲裁;

2 、依法向人民法院起訴。

第七條 合同的生效

本合同一式_____份，經雙方當事人簽字或蓋章之日起生效。

第八條 其他約定

備注：

甲方簽字：____________ 乙方簽字：____________

日期：____________ 日期：____________

【第9篇】新車輛買賣合同范本

引言：在這個經濟高速發(fā)達的時代，車已經成為了人們不可缺少的代步工具。今天將給大家介紹2013最新 車輛買賣合同 范本，這其中包括新車買賣合同與二手車買賣合同。

》》》閱讀指南

范本一：車輛買賣合同范本

范本二：客車銷售協(xié)議

范本三：二手車買賣合同范本

》》》正文

一、車輛買賣合同范本

車輛買賣合同范本

買方： (以下簡稱甲方)

賣方： (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：

第一條：甲方購買乙方所有的機動車一輛：

車號： 顏色：

產地： 型號：

發(fā)動機號碼： (拓印粘貼)

底盤 號碼： (拓印粘貼)

第二條：甲方向乙方支付車款人民幣 萬元。包括三部分：

定金 、第一筆車款和其余部分車款。

第三條：甲方的付款方式和期限：本 合同生效 當日付定金 萬元，三日內再支付第一筆車款現(xiàn)金 萬元其余部分車款在該車辦理轉戶手續(xù)前全部付清。 》》》全文閱讀

二、客車銷售協(xié)議

客車銷售協(xié)議是怎樣的呢 下面是提供的一份客車銷售協(xié)議，僅供大家參考。

客車銷售協(xié)議

甲方：________________

乙方：____客車有限公司

甲、乙雙方經友好協(xié)商，本著平等、自愿、誠實、互惠互利的原則，就甲方 代理 乙方指定產品在指定地區(qū)推廣、銷售等合作事宜達成如下協(xié)議：

一、代理區(qū)域

乙方授權甲方作為乙方產品中大客車在_________省(市)部分地區(qū)的授權經銷商，具體區(qū)域為：___________。

二、代理產品

甲方代理銷售乙方產品：______牌系列客車。 》》》全文閱讀

三、二手車買賣合同范本

二手車買賣合同

第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車：

車主名稱：_________號牌號碼：_________廠牌型號： _________初次登記日期：_________發(fā)動機號：_________車架號：_________養(yǎng)路費繳付有效期從 _________至_________最近一次年檢時間：_________行使公里數(shù)：_________車輛使用性質：□客運、□貨運、□出租、□租賃、□非營運、□其他車輛上(是/否)存在 抵押權 。其他狀況：_________。

第二條 車款及交驗車

1.車款為(不含稅費)_________元大寫：_________。買方應于_________年_________月_________日在 _________(地點)同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并以_________(現(xiàn)金、 支票 、 匯票 )的方式自驗收審驗無誤之日起 ___________日內向賣方支付車款的_________%，待辦理完過戶手續(xù)后再即時支付剩余車款。 》》》全文閱讀

【第10篇】網簽版車輛買賣合同書

甲方： 乙方： 根據《中華人民共和國 合同法 》之規(guī)定，經甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立合同，以便共同遵守。

第一條 塔式起重機的名稱、型號規(guī)格和質量

1. 塔式起重機的名稱、型號規(guī)格：

(1)名稱：215機械制造有限公司生產的“215”牌塔機

(2)型號規(guī)格: 80(601

2)，獨立高度為44米，最大幅度60米，最大幅度吊

1.2噸，臂根最大吊重量為6噸。

(3)其它要求:

a. 塔機的混凝土基礎:由乙方提供塔機基礎的受力參數(shù)及基礎參考圖紙,由甲方根據工地實際情況來確定混凝土基礎的最終方案，地腳螺栓及預埋模板由乙方提供，施工組織及質量由甲方負責。

b. 塔機的平衡重：由乙方提供。

c. 塔機故障乙方接到通知24小時內解決。

2.產品的技術標準(包括質量要求):按國家標準及產品使用說明書的要求執(zhí)行。

第二條 塔式起重機的數(shù)量

1. 塔式起重機的數(shù)量:壹臺(含1節(jié)基礎節(jié)，標準節(jié)13節(jié))

2. 塔式起重機的配置見發(fā)貨清單。

第三條 塔式起重機的包裝標準

1. 塔式起重機的電氣元件及隨機工具采用鐵制或木制工具箱包裝。

2. 其它部件采用裸裝。

第四條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點

1.產品的交貨單位:廣東xx公司。

2.交貨方法：乙方負責運輸?shù)焦さ?，費用由乙方負責。

3.交貨地點：215機械制造有限公司

4.運輸、安裝地點：

第五條 產品的交貨時間

1、乙方收到甲方預付款 合同生效 后， 25天交貨，需增加標準節(jié)及附著裝置提前20天通知乙方。

第六條 產品的安裝

1. 塔機的安裝、頂升(獨立高度內)由乙方負責，獨立高度外由甲方負責。

2. 安裝時用不大于25噸汽車吊安裝。如因工地場地因素用超過25噸汽車吊安裝，所增加的費用由甲方負責。

第七條 塔式起重機的價格與貨款的結算

1、 塔式起重機的價格：

(1) 塔機單價為人民幣：伍拾壹萬伍仟元整(515，000.00)，為含稅價

(2) 需增加標準節(jié)每節(jié)單價為人民幣：壹萬壹仟元整(11，000.00)，為不含稅價

(3) 需增加附著裝置每套單價為人民幣：壹萬壹仟元整(11，000.00)，為不含稅價，(附著裝置含抱箍1套，拉桿3條【每條長度為7米】)

(4) 逾期交貨的，遇價格上漲時，按原價執(zhí)行遇價格下降時，按新價執(zhí)行。逾期提貨的，遇價格上漲時，按新價格執(zhí)行遇價格下降時，按原價執(zhí)行。

2. 塔式起重機貨款的結算：

(1)、雙方合同簽訂后,甲方支付叁拾萬玖仟元整(309,000.00)作為預付款給乙方

(2)、余下貨款共貳拾萬陸仟元整(206,000.00)甲方自提貨當月起，按陸個月平均分期結算方式每月支付給乙方

(3)、需增加標準節(jié)及附著裝置按實數(shù)計算，提貨當天結清貨款。

(4)、甲方在約定時間內未能把貨款付清時，乙方將繼續(xù)對塔機有擁有該塔機的 產權和處置權，直至到甲方將貨款付清為止。

第八條 驗收方法

1、驗收時間：塔機安裝好后按當?shù)匕脖O(jiān)部門安排進行，費用由乙方負責。

2、驗收手段：

(1)、根據發(fā)貨清單及合同附件清點塔機部件是否配備完全

(2)、根據塔式起重機使用說明書檢查塔機的各項性能參數(shù)是否符合要求。

(3)、驗收標準：有關塔機技術質量要求的現(xiàn)行國家標準。

(4)、驗收時由乙方委派具備資質的機械及電氣工程師主持驗收。

(5)、在驗收中發(fā)生糾紛后，由合同簽署地特種設備質量監(jiān)督檢查機構執(zhí)行仲裁。

第九條 對塔式起重機提出異議的時間和辦法

1、甲方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)產品的品種、型號、規(guī)格質量不合規(guī)定，應在兩天內向乙方提出書面異議。

2、如甲方未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產品符合合同規(guī)定。甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。乙方在接到需方書面異議后，應在兩天內負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第十條 乙方的 違約責任

1. 乙方產品執(zhí)行國家的“三包”規(guī)定,時間為________年(鋼絲繩為叁個月、易損件不包括在內)。

2. 乙方所交產品品種、型號、規(guī)格及質量不符合合同規(guī)定的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的，按不能交貨處理。

第十一條 甲方的違約責任

1. 甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的 違約金 。

2. 甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失。

第十二條 不可抗力 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十三條 售后服務 當塔吊在使用過程中發(fā)生故障時，乙方承諾在收到甲方通知的24小時內到工地檢查、維修，以不誤甲方的工期。

第十四條 其它 本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方應當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向合同簽署地人民法院起訴來處理。本塔機的鋼結構配置必須用廣東xx公司生產的配件，如客戶用其它廠家或自己生產的配件，因此造成的事故濟損失，廣東xx公司不負此責任。

第十五條 本合同自乙方收到甲方預付款起生效，有效期至雙方權利義務清后。合同執(zhí)行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或 解除合同 。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，作出補充協(xié)約，補充協(xié)約與本合同具有同等效力。本合同正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。 購貨單位(甲方)： (章) 聯(lián)系地址: 代 表 人：____ ____ 電話：____________ ________年____月____日 供貨單位(乙方)： (章) 聯(lián)系地址: 代 表 人：________ 傳真： 電話： ________年____月____日

【第11篇】車輛買賣合同糾紛案民事判決書

關于車輛買賣合同糾紛案民事判決書范文 原告：張x，男，38歲，漢族，無業(yè)，住____省____縣鳳凰村。 被告：崔x，男，36歲，漢族，____縣煤礦設備廠工人，住____省____縣____鎮(zhèn)南環(huán)路1號。 原告張xx被告崔x車輛買賣合同糾紛一案，本院受理后，依法由審判員劉x獨任審判，公開開庭進行了審理。原告張x、被告崔x到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。 原告張x訴稱，________年____月____日原告與被告簽訂了購車協(xié)議，但是被告明知自己不享有該車產權，卻以產權人名義與原告簽訂購車協(xié)議，違反了我國合同法的有關規(guī)定，致使原告蒙受了重大損失，故原告訴至法院，請求法院宣布該購車協(xié)議無效，并判令被告返還原告購車款人民幣十一萬元、賠償由此而造成的經濟損失，承擔本案訴訟費用。 被告崔x辯稱，當時覺得屬于企業(yè)內部承包性質，被告有權將該車賣給原告，故被告不同意返還購車款，請求法院駁回原告的訴訟請求。 經審理查明，________年____月____日，原告與被告簽訂了《購車協(xié)議》一份，該協(xié)議寫明“茲有被告擁有產權的39;楊子中巴長途客車一輛(車牌號為晉95950)，欲轉讓給原告”。協(xié)議規(guī)定車價為人民幣十二萬一千元整，被告保證該車產權過戶前所有手續(xù)、證件齊全，真實有效，過戶費用三千元由原告負擔，為保證該車的順利過戶，被告同意原告預留過戶抵押金人民幣一萬一千元的要求，過戶之后退還被告。協(xié)議簽訂后，原告當即交給被告車款人民幣十一萬元，被告給原告寫了車款收條，并且將有關機動車行車證等證件交給了原告。之后，雖然原告曾多次催促被告一起去有關部門辦理該車過戶手續(xù)，但被告一直以種種借口不肯一同前往，后經向有關部門詢問，原告才得知該車的車主不是被告，而是長子公路客運公司。原告為了證明自己的主張，原告向法院提交了以下證據：

(1)原告與被告簽訂的《購車協(xié)議》一份。

(2)部門出具的晉95950汽車產權證明一份。

(3)被告寫給原告的人民幣十一萬元購車款收條一張。 本院經審理認為，原告與被告車輛買賣合同中所指晉95950面包車車主為長子公路客運公司并非被告，被告并不享有該車產權，不具備該車的處分權利；被告在合同中隱瞞車輛真實情況，致使原告在不了解真實情況的前提下與被告簽訂了購車協(xié)議，原告與被告所簽《購車協(xié)議》應該視為無效合同。原告要求被告返還購車款及賠償經濟損失的要求應予支持，對被告的答辯意見不予采納。根據《中華人民共和國合同法》第五十一條、第五十八條規(guī)定，判決如下：

一、該合同無效、被告于本判決生效后____日內返還原告購車款十一萬元并按人民銀行同期存款利率賠償原告自________年____月____日至本判決生效之目的利息損失。

二、案件受理費人民幣三千六百七十元由被告負擔，該款因原告已預交，被告于本判決生效后____日內直接支付原告。 如不服本判決，可在接到判決書之日起____日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于____省____市中級人民法院 審判長：劉xx_______年____月____日 本件與原本核對無異 書記員：李xx

【第12篇】經典版車輛買賣合同

買方：_______________(以下簡稱甲方)

賣方：_______________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：

第一條：

甲方購買乙方所有的機動車一輛：_______________

車號：_______________ 顏色：_______________

產地：_______________ 型號：_______________

發(fā)動機號碼： _______________

底盤號碼：_______________

第二條：

甲方向乙方支付車款人民幣 萬元。包括三部分：

定金、第一筆車款和其余部分車款。

第三條：

甲方的付款方式和期限：本合同生效當日付定金 萬元，三日內再支付第一筆車款現(xiàn)金 萬元其余部分車款在該車辦理轉戶手續(xù)前全部付清。

第四條：

乙方在收到甲方第一筆車款之日，應立即交付無瑕疵的車輛及隨車工具。瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。并且保證他人對該車無任何權利要求。

第五條：

辦理轉戶所需費用由甲方負擔。乙方負有協(xié)助辦理的義務。

第六條：

乙方應交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。

第七條：

乙方應保證交付前該車的維護正常，手續(xù)完整。

第八條：

甲方違反本合同，定金不予退還。

第九條：

乙方違反本合同，應向甲方支付相當于定金數(shù)額的違約金。

第十條：

本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。

甲方(授權簽字人)：_______________乙方(授權簽字人)：_______________

住址：_______________住址：_______________

證件號碼：_______________證件號碼：_______________

_____年 _____月 _____日 _____年_____ 月 _____日

【第13篇】網簽版新款車輛買賣合同樣式

甲方：合同編號：06026 乙方：簽定時間：________年____月____日 簽訂地點： 甲乙雙方經過友好協(xié)商，本著互惠互利的原則，就玉米購銷事宜，達成如下協(xié)議：

一、數(shù)量： 噸。（________年收獲的山東、河北自然晾曬玉米）

二、價格： 元噸

三、金額：肆佰柒拾萬元整。

四、交貨時間：________年____月____日前交貨完畢。

五、質量：符合gb1353-20二級品標準。其中，水分≤14%，霉變率≤1%，雜質≤1%，色澤、氣味正常。

六、交貨地點，方式：乙方廠區(qū)內交貨。

七、運輸方式及到達站港和費用負擔：汽車運輸費用由甲方負擔。

八、合理損耗及計算方法：以乙方廠內過磅、檢斤為準。

九、包裝標準：散糧出庫。

十、結算方式及期限：貨到乙方廠內兩個工作日內結清所有貨款。 十

一、違約責任：由違約方承擔責任。 十

二、解決糾紛方式：雙方友好協(xié)商，協(xié)商不成由乙方所在地人民法院裁決。 十

二、未盡事宜，另行協(xié)商。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方代表簽字蓋章生效。 傳真件具有法律效力。 甲方（章）：

乙方（章）： 法人代表：法人代表： 委托代理人： 委托代理人：

電 話：電話：

【第14篇】車輛買賣合同協(xié)議書

最新車輛買賣合同協(xié)議書范本正式版

車方(甲方)：___________________

購車方(乙方)：_________________

甲方______現(xiàn)將______車轉讓于乙方______。該車車牌號為碼為______，發(fā)動機號為______，車架號為______?，F(xiàn)訂立汽車轉讓合同如下：

第一條 汽車質量

該車于______年______月登記，檢驗合格期至______年______月。該車養(yǎng)路費繳至______年______月______旬，因雙方交易車輛為舊機動車車輛，故雙方簽定協(xié)議時均對車身及發(fā)動機工作狀況表示認同。

第二條 汽車價格

經雙方當事人共同協(xié)商后確定該車的轉讓價為人民幣______元。

第三條 權利義務

1.甲方向乙方轉讓車輛時向買受人提供車輛證件;說明汽車的現(xiàn)狀;

2.乙方在購車時應認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。并且應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該車后，負責車輛的維修以及相關規(guī)費的繳納。

第四條 車輛過戶

車輛必須過戶，一切費用均由買方承擔。雙方共同到車管所辦理車輛過戶手續(xù)。

第五條 結算方式及期限

乙方將車輛驗收合格后，先付______元定金給甲方，待過戶手續(xù)辦理完畢后將本合同余款一次性付給甲方。

第六條 合同文本

本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

第七條 合同效力

本合同經買賣雙方簽字蓋章后生效。

第八條 違約責任

按《中華人民共和國民法典合同編》認真執(zhí)行。

第九條 解決合同糾紛的方式

雙方友好協(xié)商，協(xié)商不一致時，任何一方可向______所在地仲裁或向______所在地人民法院起訴。第1頁最新車輛買賣合同協(xié)議書范本正式版

第十條 合同文本

本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，另____份備用。

第十一條 合同效力

本合同自雙方簽字之日起生效。

售車方(甲方)：________ 購車方(乙方)：________

聯(lián)系電話：______________ 聯(lián)系電話：______________

______年______月______日 ______年______月______日 在簽訂買賣合同時買方應注意以下幾點：

一、確定賣方提供的標的物有無權利瑕疵。

買賣合同標的物物的權利瑕疵，是指第三人得對標的物主張權利，買方不能取得所有權或不能取得完全的所有權。為保證買方能夠取得不受爭議的財產，買方必須要求賣方在訂立合同時提前說明，該出賣物是其擁有所有權和合法處分權的財產，如果賣方未將標的物上存有第三人的權利的情形預先告知買方，則買方有權請求降低價格、或解除合同和要求賠償損失。

二、確定標的物有無質量缺陷。

【第15篇】車輛買賣合同無效協(xié)議書

甲方：________________身份證號：________________

乙方：________________身份證號：________________

今有甲方和乙方簽定的車輛買賣協(xié)議書無效，不具有法律效力，車牌號為________，________掛，發(fā)動機號________________，車架子號為：________________

一、乙方為了向包商銀行貸款，借助甲方的車輛作為經濟來源基礎，向銀行提供證據所用。

二、此車的所有權和經營權歸甲方所有，與乙方無關。

三、乙方貸款完畢當日，甲乙雙方之前簽定的車輛買賣協(xié)議自動失效。乙方將原件交還給甲方，由甲方自行處理。

四、如在貸款期間乙方車輛買賣協(xié)議書丟失，由乙方出據丟失證據說明，以此協(xié)議為準。

五、貸款到期后，如乙方無力償還貸款，與此車無關。

六、此協(xié)議書說明一份，甲方持一份，甲乙雙方簽字后生效。

甲方(簽字)：________________

乙方(簽字)：________________

________年________月________日