【導語】承攬項目合同怎么寫才規(guī)范?本文根據(jù)受用戶歡迎程度整理了15篇優(yōu)質(zhì)的承攬合同范本范文,都是標準的書寫參考模板,便于您一一對比,找到符合自己需求的范本。以下是15篇承攬項目合同范文,希望您能喜歡。
- 目錄
-
第1篇一般項目承攬合同 第2篇項目承攬合同 第3篇項目設計承攬合同書 第4篇建筑項目工程承攬合同 第5篇廣告項目工程承攬合同 第6篇軟件項目設計承攬合同 第7篇承攬項目技術咨詢服務合同 第8篇項目代建投資承攬合同范本 第9篇廣告項目承攬合同詳細 第10篇土石方建設項目承攬合同詳細 第11篇容器項目承攬加工合同 第12篇項目工程承攬合同 第13篇技術開發(fā)項目承攬合同 第14篇私人住宅主體項目承攬合同 第15篇廣告項目承攬合同
【第1篇】一般項目承攬合同
定作方(甲方):_________________
承攬方(乙方)_________________
本合同甲方委托乙方承攬項目,雙方經(jīng)過平等協(xié)商,在真實、充分地表達各自意愿的基礎上,根據(jù)《_____》的規(guī)定,達成如下協(xié)議,并由雙方共同恪守。
第一條、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
1.1乙方帶料
第二條、質(zhì)量要求、技術標準執(zhí)行。
第三條、乙方對質(zhì)量負責期限
第四條、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
4.1乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
4.2乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。
4.3甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條、驗收標準、方式
5.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,技術標準、圖紙和樣品作為驗收標準。
5.2甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
5.3當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第六條、履行的期限
________年________月________日至________年________月________日。
第七條、結(jié)算方式
驗收合格后日內(nèi)支付總價款的________%,余款保修期滿后如無質(zhì)量問題一次付清。
第八條、違約責任
8.1乙方違約責任
8.1.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
8.1.2交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
8.1.3未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
8.1.4逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的0.3%償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
8.1.5不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。
8.1.6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
8.1.7實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8.1.8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付甲方因此造成的損失。
8.1.9未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補齊的,由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
8.1.10擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
8.1.11乙方在甲方的工作場地,設備設施上進行工作時,應當遵守有關的操作規(guī)程,不允許毀壞甲方的設施設備,對工作中出現(xiàn)的安全事故由乙方自己負責,甲方不負任何責任。
8.2甲方違約責任
8.2.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
8.2.2中途廢止合同,屬乙方提供原村料的,償付乙方的未履行部分價款總值10%的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的5%違約金。
8.2.3無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失。
第九條、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十條、糾紛的處理
本合同履行過程中甲、乙雙方發(fā)生爭議時,雙方應協(xié)商解決。若協(xié)商不成,按以下1種方式解決:
1、向人民法院提起訴訟。
2、向________委員會申請________。
3、提交內(nèi)部法律糾紛調(diào)解處理委員會調(diào)解處理。
第十一條、廉潔條款
雙方嚴格按照廉潔從業(yè)的有關規(guī)定,認真履行廉潔從業(yè)義務。
第十二條、其他
12.1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外,乙方應當以自己的設備技術和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作向甲方負責,未經(jīng)甲方同意的,甲方可以解除合同。
12.2本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
12.3本合同一式肆份,甲方執(zhí)叁份,乙方執(zhí)壹份。具有同等法律效力。
甲方:________________乙方:________________
單位名稱(章):________________單位名稱(章):________________
住所:________________住所:________________
法定代表人(負責人):________________法定代表人(負責人):________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
聯(lián)系人:________________聯(lián)系人:________________
電話:________________電話:________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
帳號:________________帳號:________________
郵政編碼:________________郵政編碼:________________
簽訂時間:________年________月________日簽訂地點:________________
【第2篇】項目承攬合同
定作方(甲方):_________________
承攬方(乙方)_________________
本合同甲方委托乙方承攬項目,雙方經(jīng)過平等協(xié)商,在真實、充分地表達各自意愿的基礎上,根據(jù)《_____》的規(guī)定,達成如下協(xié)議,并由雙方共同恪守。
第一條、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
1.1乙方帶料
第二條、質(zhì)量要求、技術標準執(zhí)行。
第三條、乙方對質(zhì)量負責期限
第四條、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
4.1乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
4.2乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。
4.3甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條、驗收標準、方式
5.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,技術標準、圖紙和樣品作為驗收標準。
5.2甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
5.3當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第六條、履行的期限
________年________月________日至________年________月________日。
第七條、結(jié)算方式
驗收合格后日內(nèi)支付總價款的________%,余款保修期滿后如無質(zhì)量問題一次付清。
第八條、違約責任
8.1乙方違約責任
8.1.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
8.1.2交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
8.1.3未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
8.1.4逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的0.3%償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
8.1.5不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。
8.1.6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
8.1.7實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8.1.8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付甲方因此造成的損失。
8.1.9未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補齊的,由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
8.1.10擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
8.1.11乙方在甲方的工作場地,設備設施上進行工作時,應當遵守有關的操作規(guī)程,不允許毀壞甲方的設施設備,對工作中出現(xiàn)的安全事故由乙方自己負責,甲方不負任何責任。
8.2甲方違約責任
8.2.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
8.2.2中途廢止合同,屬乙方提供原村料的,償付乙方的未履行部分價款總值10%的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的5%違約金。
8.2.3無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失。
第九條、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十條、糾紛的處理
本合同履行過程中甲、乙雙方發(fā)生爭議時,雙方應協(xié)商解決。若協(xié)商不成,按以下1種方式解決:
1、向人民法院提起訴訟。
2、向________委員會申請________。
3、提交內(nèi)部法律糾紛調(diào)解處理委員會調(diào)解處理。
第十一條、廉潔條款
雙方嚴格按照廉潔從業(yè)的有關規(guī)定,認真履行廉潔從業(yè)義務。
第十二條、其他
12.1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外,乙方應當以自己的設備技術和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作向甲方負責,未經(jīng)甲方同意的,甲方可以解除合同。
12.2本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
12.3本合同一式肆份,甲方執(zhí)叁份,乙方執(zhí)壹份。具有同等法律效力。
甲方:________________乙方:________________
單位名稱(章):________________單位名稱(章):________________
住所:________________住所:________________
法定代表人(負責人):________________法定代表人(負責人):________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
聯(lián)系人:________________聯(lián)系人:________________
電話:________________電話:________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
帳號:________________帳號:________________
郵政編碼:________________郵政編碼:________________
簽訂時間:________年________月________日簽訂地點:________________
【第3篇】項目設計承攬合同書
本著雙方互利互惠的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,列定以下條款,希共同遵守:
(一)雙方嚴格遵守《網(wǎng)絡程序版權管理條例》。
(二)承制方必須保證制作質(zhì)量,在委托方審稿期間,委托方有權要求修改。
(三)委托方在確認功能并交付承制方制作后,不得隨意更改稿件內(nèi)容,如果因此而增加承制方的工作量,委托方應另付費用。
(四)委托方負責提供與本項目有關的資料,在承制方制作過程中,委托方應盡力配合,給與方便。
(五)雙方在合同上簽字后,委托方即付制作總金額的____%,作為預付款。其余款項在全部制作完成,并經(jīng)委托方審核確定后,全部結(jié)清。
(六)承制方未按設計方案中的具體工作進程實施完成該項目的設計(因委托方原因延誤的時間除外)委托方有權按合同總額的____%起向承制方要求負責賠償。
(七)承制時間為____年____月____日至____年____月____日止。
(八)本合同一式兩份,雙方法定代表人或指定代表人簽字,即生法律效力。
(九)發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商或到____仲裁委員會仲裁。
(十)合同金額
甲 方:____________ 乙 方:____________
代表簽字:___________ 代表簽字:____________
蓋 章:____________ 蓋 章:____________
日 期:____________ 日 期:____________
【第4篇】建筑項目工程承攬合同
2023建筑項目工程承攬_________________________(以下簡稱甲方)
__________________________(以下簡稱乙方)
乙方承攬甲方________工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、工程量:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
4、___________________________。
二、工程要求:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
4、___________________________。
5、___________________________。
………………………………………………………………。
三、甲方責任范圍:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
………………………………………………。
四、乙方責任范圍:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
……………………………………………………。
五、技術要求:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
4……………………………………………………………………。
六、工期、驗收程序及質(zhì)保期:
1、施工工期:自開工之日起________日內(nèi)完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_____%。
2、每一道工序完成,乙方應提前一天通知甲方,驗收合格才能進行下道工序,否則該工序被視為未發(fā)生項,結(jié)算時將從工程款直接扣除。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保期_____年,驗收合格后付至工程款的_____%,留____%質(zhì)保金:質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題,由乙方無償修復或更換。
七、其它要求:
1、施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2、施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。
由乙方原因造成的不安全事故,責任由乙方自負。
3、乙方施工過程中,不得損壞甲方的生產(chǎn)設施、設備,如有損壞乙方必須無償進行修復。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5、本協(xié)議作為合同附件
甲方:___________________________
乙方:___________________________
日期:___________________
甲方:___________________________
乙方:___________________________
【第5篇】廣告項目工程承攬合同
委托方:_________________簽訂地點:_________________
承接方:_________________有限公司訂日期:________年________月________日
依照《________________》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1項目(制作)
1.2廣告及活動內(nèi)容及有關證件的名稱、編號
1.3發(fā)布地點或形式:
1.4顏色:
1.5規(guī)格或材料:
1.6刊播次數(shù)、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1費用
本次活動總金額為,(大寫圓整)
2.2結(jié)算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責任
4.1委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.3其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項規(guī)定辦理。
1.向地經(jīng)濟合同_____機關申請_____;
2.向________市當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自________年________月________日生效至________年________月________日終止。
委托方:________________有限公司 承攬方:________________
單位名稱(蓋章)________________單位名稱(蓋章)________________
地址:________________地址:________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
電話:________________電話:________________
【第6篇】軟件項目設計承攬合同
2023軟件項目設計承攬甲方:____________
乙方:____________
本著雙方互利互惠的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,列定以下條款,希共同遵守:
(一)雙方嚴格遵守《網(wǎng)絡程序版權管理條例》。
(二)承制方必須保證制作質(zhì)量,在委托方審稿期間,委托方有權要求修改。
(三)委托方在確認功能并交付承制方制作后,不得隨意更改稿件內(nèi)容,如果因此而增加承制方的工作量,委托方應另付費用。
(四)委托方負責提供與本項目有關的資料,在承制方制作過程中,委托方應盡力配合,給與方便。
(五)雙方在合同上簽字后,委托方即付制作總金額的____%,作為預付款。
其余款項在全部制作完成,并經(jīng)委托方審核確定后,全部結(jié)清。
(六)承制方未按設計方案中的具體工作進程實施完成該項目的設計(因委托方原因延誤的時間除外)委托方有權按合同總額的____%起向承制方要求負責賠償。
(七)承制時間為____年____月____日至____年____月____日止。
(八)本合同一式兩份,雙方法定代表人或指定代表人簽字,即生法律效力。
(九)發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商或到____仲裁委員會仲裁。
(十)合同金額
甲方:____________乙方:____________
代表簽字:___________代表簽字:____________
蓋章:____________蓋章:____________
日期:____________日期:____________
【第7篇】承攬項目技術咨詢服務合同
2023承攬項目技術咨詢服務項目名稱::___________________________
委托人(甲方):___________________________
受托人(乙方):___________________________
簽訂地點::___________________________
簽訂日期::年月日
有效期限:年月日至年月日
依據(jù)《中華人民共和國民法典》的規(guī)定,合同雙方就_____________________項目的技術咨詢(該項目屬_____________計劃)經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、咨詢內(nèi)容、形式和要求
二、履行期限、地點和方式
本合同自年月日至年月日
在履行。
三、甲方的協(xié)作事項
在合同生效后:________(時間)內(nèi),甲方應向乙方提供下列資料和工作條件:
四、技術情報和資料的保密
五、驗收、評價方法
咨詢報告達到了本合同第一條所列的要求,采用:___________方式驗收,由出具技術咨詢驗收證明。
評價方法:
六、報酬及其支付方式
(一)本項目報酬(大寫)元。
(二)支付方式
①一次總付元,時間:
②分期支付元,時間:
③其它方式:
七、違約金或者損失賠償額的計算
違反本合同約定,違約方應當按照《中華人民共和國民法典》有關條款的規(guī)定承擔違約責任。
(一)違反本合同第條約定,方應承擔以下違約責任:
(二)違反本合同第條約定,方應承擔以下違約責任:
八、解決合同糾紛的方式
在履行本合同的過程中發(fā)生爭議,雙方當事人和解或調(diào)解不成,可采取仲裁或按司法程序解決。
(一)雙方同意由仲裁委員會仲裁。
(二)雙方約定向(被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地)的人民法院起訴。
九、其它
甲方:(蓋章)___________________________
法定代表人/委托代理人:(簽名)_________
年月日
乙方:(蓋章)___________________________
法定代表人/委托代理人:(簽名)_________
【第8篇】項目代建投資承攬合同范本
建設方:_______________(以下簡稱甲方)
代建投資方:_______________(以下簡稱乙方)
為加快市中心城區(qū)的建設,甲方根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》和市中心城市建設領導小組辦公室印發(fā)的《_____市中心城市市政公用基礎設施項目代建承攬實施意見(試行)》、《關于代建投資承攬項目有關問題的補充意見》、《對_____市中心城市市政公用基礎設施項目代建承攬實施意見(試行)〉的補充通知(二)》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,依照招標文件所約定的內(nèi)容,接受了乙方的投標。本著平等自愿、協(xié)商一致的原則,現(xiàn)就項目投資承攬事項達成以下協(xié)議。
一、項目概況
項目名稱:_______________
項目地點:_______________
項目內(nèi)容:_______________
項目建設總投資額:_______________萬元(以中標金額為準)
項目建設規(guī)模:_______________
項目建設范圍:_______________
項目資金來源:自籌
二、代建投資承攬的方式及內(nèi)容
1、甲方根據(jù)_____市人民政府城市規(guī)劃的要求,將_______________項目交由乙方投資承攬代建,由乙方承擔該項目的全部投資資金,按法定程序交付給甲方使用后,甲方按照本合同約定方式向乙方支付投資回報。
2、代建投資承攬的內(nèi)容包括本合同_______________項目的征地、拆遷、安置、青苗補償、建安工程等全部工作。具體包括:
(1)該項目紅線范圍內(nèi)的征地、拆遷、安置、青苗補償;
(2)該項目范圍內(nèi)建安工程,包括:排水設施等(具體建設內(nèi)容,以中標的工程量清單為準);
(3)該項目投資費用支付承諾匹配土地上的征地、土地報批、拆遷補償及青苗補償。
3、若乙方將本合同項下的征地、拆遷、安置、青苗補償工作委托甲方完成,甲方可以接受,由甲方指定本項目實施單位受托完成,并由乙方與項目實施單位簽訂委托合同。該委托合同應約定在委托合同生效后____日內(nèi)由受委托人完成委托事項,若受委托人不能在此期限內(nèi)完成,超過合同委托期限20%以內(nèi)的,屬寬限期,不補償乙方的損失;超過合同委托期限20%以上的天數(shù),以乙方投入的拆遷補償和青苗補償總費用為基數(shù),由受托人按照銀行同期貸款基準利率的3倍計息,補償給乙方。
4、乙方也可委托具有相應資質(zhì)的拆遷公司進行拆遷。
5、乙方建成后的市政公用設施的產(chǎn)權全部歸甲方所有。
三、項目投資價款
1、本項目代建投資承攬的合同價款金額為_____元,包括項目占地的征地、拆遷、安置、青苗補償;建安工程;匹配土地征地、拆遷、安置及青苗補償、前期費用等部分。
2、本項目合同價款確定后,因材料價格、機械費和人工工資發(fā)生變化,甲方不再給予相應調(diào)整。
3、乙方在代建投資承攬過程中所產(chǎn)生的相關稅費按國家和省市有關規(guī)定承擔。勞保基金的扣繳按上級勞?;鹩嘘P規(guī)定和招標文件執(zhí)行。
四、合同工期
1、本項目履行期限從________年____月____日開始,至________年____月____日竣工完成,共計____天。在此時間范圍內(nèi),詳細的分期工期另行約定。(此合同工期包括國家法定的節(jié)假日在內(nèi))
2、因人力不可抗拒的自然災害造成的工期延誤可以順延,但投資專項資金不計息;因重大規(guī)劃調(diào)整或甲方的原因引起合同工期的延誤,乙方可以提出延期申請,經(jīng)甲方審核后工期可以順延。順延工期在60天以內(nèi)的,投資專項資金不計息,在60天以上的,乙方可以要求計息。具體計算辦法,以乙方投資專項資金帳上的實際余額,按銀行同期活期存款利率計息。因乙方的原因引起合同工期的延誤,由乙方自行負責,甲方不給予順延工期。
3、延誤工期每天賠償元,最高延誤工期賠償限額為合同總造價的1%。
五、質(zhì)量要求
乙方代建投資承攬的工程必須達到國家、省、市現(xiàn)行各項質(zhì)量驗收標準的要求,確保合格,爭取優(yōu)良。
六、代建承攬項目的管理
1、甲方委托_______________公司負責該項目實施過程中的管理和協(xié)調(diào)工作。
2、乙方應成立項目管理部,負責項目實施過程中的管理和協(xié)調(diào)工作。
3、本合同簽定后,若乙方需自行組織施工的,應具備相應的市政施工資質(zhì)。若乙方不具備市政施工資質(zhì)的,乙方應在市建設工程招標辦的監(jiān)督下通過邀請招標的方式確定施工隊伍,并辦理項目報建各項手續(xù)。
七、工程量的變更
1、工程量、土石比在設計文件及招標人提供的工程量清單中已明確,在項目建設過程中,原則上不作項目工程量和土石比的變更(含溝槽)。但在項目建設過程中,因甲方設計圖紙的變更及其它原因引起的項目造價增加或減少達到或超過一定的比例時,由乙方書面向甲方提出變更理由并計算出變更數(shù)量后,經(jīng)甲方同意,報相關部門審核后,可以相應的變更工程量。
2、工程量的變更在本條款約定的比例范圍內(nèi)的,由乙方自行負責,甲方不給予乙方增加或減少工程量。甲方只對變更造價達到總造價的5%(含)以上的工程量相應增加或減少工程款。
增加或減少的造價達不到上述比例的不予變更,增加變更若多個子項目累計才超過上述比例的,則在計算增加變更總額時,應按上述比例扣除后才計算,若是單個子項目增加,則依實際發(fā)生計算。
八、代建投資專項資金的管理和使用
1、本項目的投資專項資金共分三期交納:第一期為項目投資響應金,按照區(qū)財政局審核的道路工程紅線范圍內(nèi)征地和青苗賠損及稅費估算費用人民幣萬元和前期費用人民幣____萬元,合計人民幣____萬元,于投標資格確認登記前轉(zhuǎn)入到招標人指定的銀行帳戶;第二期按區(qū)財政局審核的建安工程預算的60%交納,即人民幣____萬元(萬元x60%)作為投資專項資金,在完成第一期項目投資額后____日內(nèi)交納;第三期以匹配土地的報批、征地、青苗補償及安置等所需費用按區(qū)財政審定的金額,在完成第二期項目投資額后____日內(nèi)交納。此條款列入合同條文。對不履行合同的,對前期工程不予驗收。
所交投資專項資金優(yōu)先滿足道路工程紅線范圍內(nèi)征地、拆遷、安置、青苗補償及稅費估算費用和前期工作費用的需要。
2、乙方將打入甲方指定帳戶的響應金轉(zhuǎn)為該項目的投資專項資金后,該專項資金實行雙控,且不計利息。乙方在代建投資承攬過程中根據(jù)項目建安工程建設的需要,可以使用該專項資金。專項資金首先保證道路紅線范圍內(nèi)的征地拆遷及青苗補償?shù)男枰ǔ袛埲松暾埵褂脤m椯Y金用于征地拆遷和青苗補償方面的,可由代建承攬人按市財政審定的金額申請使用,若該專項資金除滿足該項目征地拆遷和青苗補償需要外仍有剩余,則用于建安工程建設,根據(jù)建安工程形象進度完成情況,代建承攬人可以提出使用申請,經(jīng)項目實施單位和我司核實后,可按核實的已完建安工程預算造價與中標人建安工程投標報價的比例乘以專項資金剩余部分,作為甲方同意代建承攬人使用的專項資金額度。
原則上乙方申請使用專項資金的時間間隔不得少于15天,且實際使用金額達到25萬元時,方可申請使用。
3、在項目實施過程中,項目用地上的征地、拆遷、安置、青苗補償費用超過投標報價的部分,經(jīng)市政府審批確認后,由代建投資承攬人在已繳納的項目響應金之外追加出資,計入項目成本。
4、變更工程量,按規(guī)定程序認定,但不從項目響應金中撥付進度款。
5、本合同簽訂前,乙方應將代建投資承攬項目總預算金額的3%的現(xiàn)金繳入市財政局指定的銀行帳戶,做為代建投資承攬項目的履約保證金。此履約保證金的使用和退還,按照國家有關規(guī)定執(zhí)行,不能用于工程進度款撥付,只能竣工驗收合格后一個月內(nèi)無息退還,履約保證金不計利息。
九、投資回報及支付方式
1、項目投資的回報:采用以下兩種方式:
(1)乙方參與該匹配土地掛牌競拍的,成功競拍后,以項目投資款抵繳項目配地的土地出讓金作為項目投資回報。
(2)他方參與匹配土地掛牌競拍的,成功競拍后,以項目配地的土地出讓金作為項目投資回報。
2、工程竣工驗收后,土地方可掛牌:
(1)竣工驗收合格一年內(nèi),除質(zhì)保金外,則可以項目投資回報金抵扣全部土地出讓金,不足部分由乙方用其它資金補足。
(2)竣工驗收合格一年后,則可以項目投資回報金抵扣全部土地出讓金,不足部分由乙方用其它資金補足。
3、乙方以參與公開出讓土地形式回報的,應按照市政府有關文件的規(guī)定到國土、規(guī)劃等相關部門辦理相關手續(xù)。
4、本項目匹配土地經(jīng)市國土資源部門認定位置、面積、價格和掛牌時間后,經(jīng)市政府批準,市財政部門出具承諾書。乙方對于投入的項目前期費用和征地拆遷費用(包括征地、報批和拆遷補償、青苗補償費用等),只能選擇土地出讓形式回報(在代建投資承攬合同簽訂時選定)。選擇土地出讓形式回報的(參見上述第一條款內(nèi)容),待該匹配土地出讓時,以該匹配土地的基準地價掛牌,最終按成交價結(jié)算,成交價超出起始價部分由甲方與乙方共同分配。其分配的比例為:乙方以投入該項目的前期費用和征地、拆遷補償和青苗補償資金占項目總造價的比例獲得超出部分資金,其余歸甲方所有。若選擇現(xiàn)金回報的,則從本合同簽訂之日起,至工程結(jié)算之日止,以乙方投入的項目前期費用和征地、拆遷補償、青苗補償?shù)荣M用總額為基數(shù),按照銀行同期貸款基準利率的兩倍計息。
十、項目的驗收
項目驗收分階段性驗收和竣工驗收。項目的階段性驗收和竣工驗收由乙方向甲方提出書面申請后,甲方組織相關單位進行驗收。
十一、雙方的責任
1、甲方的責任:
(1)組建項目矛盾協(xié)調(diào)小組,協(xié)助乙方調(diào)處項目建設過程中征地、拆遷、青苗補償和阻工等矛盾糾紛;
(2)委托監(jiān)理單位,派出總監(jiān)、監(jiān)理工程師、現(xiàn)場監(jiān)理等相關人員;
(3)會同相關部門核定和批準項目工程量變更,并給予簽證;
(4)監(jiān)管項目建設進度、質(zhì)量,核定和審查項目結(jié)算;
(5)按約定支付項目代建投資費用;
(6)接收竣工合格項目;
(8)雙方協(xié)商的其它責任。
2、乙方的責任:
(1)足額提供項目紅線范圍內(nèi)和匹配土地上的征地、批地、拆遷補償、青苗補償和前期費用等;
(2)完成項目紅線范圍內(nèi)的建安工程建設任務,包括設計圖紙內(nèi)的場地平整、土石方、基層、面層、排水、綠化、亮化等工程任務;
(3)按規(guī)定確定符合資質(zhì)的工程建設施工隊伍,并督促施工單位嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定,對施工質(zhì)量安全事故和施工中產(chǎn)生的糾紛負責;
(4)項目工程達到合同規(guī)定的質(zhì)量、安全標準,按規(guī)定時間移交竣工驗收合格的項目;
(5)提出項目建設變更申請,并向甲方說明變更理由,計算變更工程數(shù)量;
(6)接受甲方委托單位的全程管理;
(7)雙方協(xié)商的其它責任。
十二、違約處理
1、甲方違約處理:
甲方違反本合同規(guī)定,致使本合同無法履行的,甲方應向乙方支付本合同價款金額的5%的違約金。給乙方造成重大經(jīng)濟損失的,應按損失金額向乙方承擔賠償責任。
2、乙方違約處理:
乙方違反本合同規(guī)定,致使本合同被解除、終止而無法履行的,甲方不再退還乙方繳納的履約保證金(且乙方還應向甲方支付違約金萬元)。給甲方造成重大經(jīng)濟損失的,乙方還應按損失金額向甲方承擔賠償責任。
十三、合同的免責條款
由于國家政策變動或其它人力不可抗拒的原因造成項目需解除或終止的。
十四、合同的組成文件
組成合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書;
2、中標通知書;
3、招標書及其附件;
4、投標書及其附件;
5、標準、規(guī)范及有關技術文件;
6、項目投資建設總預算書;
8、本合同的各項書面補充、修訂或變更及其它附件;
7、圖紙。
十五、合同的解除和終止
有下列情形的,本合同可以解除或終止:
1、甲、乙雙方在合同簽訂后超過約定時間56天仍不能按期履行合同義務的。
2、乙方違反代建投資承攬合同關于建設進度的約定,乙方承攬項目建設速度緩慢,經(jīng)甲方或其委托單位書面催促后乙方仍不能改正,導致不可能按期完成的。
3、在征地、拆遷、安置和青苗補償?shù)日咝怨ぷ髦校曳讲粓?zhí)行市政府的統(tǒng)一政策標準,惡意突破政策界限,造成大規(guī)模上訪或嚴重擾亂全市建設秩序現(xiàn)象的。
4、乙方在執(zhí)行合同過程中,自己或通過他人直接或間接行賄,有損建設單位利益或公共利益的;或伙同監(jiān)理單位營私舞弊、虛假簽證的。
5、代建投資承攬項目在建設過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全隱患,乙方拒不整改或整改后仍達不到要求或造成重大事故的。
6、乙方嚴重拖欠工程款或民工工資影響社會穩(wěn)定的。
7、乙方破產(chǎn)或宣布破產(chǎn)、或陷于重大經(jīng)濟糾紛或被司法機關依法羈押而不能繼續(xù)履行合同的。
8、乙方完成全部建設工作,經(jīng)竣工驗收達到約定質(zhì)量等級要求并將項目依程序移交給甲方,且甲方全部付清項目費用后。
十六、其它
本合同一式拾貳份,雙方各執(zhí)陸份,甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________
甲方委托單位(蓋章):_______________
________年____月____日
附件:市政公用設施代建投資承攬項目保修書
建設單位(全稱):_______________
代建投資承攬人(全稱):_______________
建設單位、承攬法人根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》。經(jīng)協(xié)商一致,對_______________項目(項目全稱)簽訂項目質(zhì)量保修書。
一、項目質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
代建投資承攬人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本項目質(zhì)量保修責任。
質(zhì)量保修范圍包括項目,以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:_______________
二、質(zhì)量保修期
雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》及有關規(guī)定,約定本項目的質(zhì)量保修期如下:
質(zhì)量保修期自項目竣工驗收合格之日起計算。
三、質(zhì)量保修責任
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目,代建投資承攬人應當在接到保修通知之日起7天內(nèi)派保修。代建投資承攬人不在約定期限內(nèi)派人保修的,建設單位可以委托他人修理。
2、發(fā)生緊急搶救事故的,承攬法人在接到事故通知后,應當立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題,應當按照有關標準的規(guī)定,立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出保修方案,代建投資承攬人實施保修。
4、質(zhì)量保修完成后,由建設單位組織驗收。
四、保修費用
保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責任方承擔。
五、其他
雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項:_______________
本項目質(zhì)量保修書,由建設單位和代建投資承攬人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為項目建設合同附件,其有關期限至保修期滿。
建設單位(公章):_______________代建投資承攬人(公章):_______________
法定代表人(簽字):_______________法定代表人(簽字):_______________
________年____月____日________年____月____日
【第9篇】廣告項目承攬合同詳細
合同編號:________________
委托方:________________
簽訂地點:________________
承擔方:________________
簽訂時間:________年________月________日
依照《________》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介):____________________________
3、發(fā)布地點或形式:_______________________
4、顏色:____________________________
5、規(guī)格或材料:___________________________
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:____________
7、其他要求:____________________________
第二條費用及支付辦法
1、費用:類別單價數(shù)量金額(元)備注設計、制作費發(fā)布費代理費合計金額(大寫)
2、結(jié)算方式和期限:____________________________
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
______________________________________________________
第四條違約責任
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的______%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的____________償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的______%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第種方式處理(未作選擇的,視為選擇1):
1、提交________________委員會〔________________委員會〕________;
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
____________________________________________________________。
第七條附則
1、本合同附件
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本____________份,送:____________。
3、本合同有效期:自________年________月________日生效至________年________月________日終止。
委托方:________________
單位名稱(蓋章):________________
地址:________________
郵編:________________
法定代表人:________________
委托代理人:________________
電話:________________
開戶銀行:________________
帳號:________________
稅號:________________
承攬方單位名稱(蓋章):________________
地址:________________
郵編:________________
法定代表人:________________
委托代理人:________________
電話:________________
開戶銀行:________________
帳號:________________
稅號:________________
時間:________年________月________日
【第10篇】土石方建設項目承攬合同詳細
發(fā)包方:________________(以下簡稱甲方)
承包方:________________(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于________鎮(zhèn)________鐵廠土石方建設項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方________________負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《________________》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱:________________
2、工程地點:________________
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,________________有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至_______年_______月_______日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方________元整。大寫:________________元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字確認;
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng),同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關材料,提供民工團體工傷_____單和發(fā)票。
2、自行_____組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并_____承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________
________年________月________日________年________月________日
【第11篇】容器項目承攬加工合同
地址:____________
電話:____________傳真:____________
容器類委托加工承攬合同no:____________
委托方:______________公司簽訂地點:
受托方:____________簽訂時間:____________
標的、數(shù)量、價款:____________
1.驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關行業(yè)標準。
2.質(zhì)量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結(jié)算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi)。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7.交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《_____》及有關法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:____________公司受托方:
法人代表:____________法人代表:____________
委托代表:____________委托代表:____________
傳真:____________
電話:____________
開戶銀行:____________
帳號:____________
地址:____________傳真:____________電話:____________開戶銀行:____________帳號:____________地址:____________
【第12篇】項目工程承攬合同
定作方(甲方):_________________
承攬方(乙方)_________________
本合同甲方委托乙方承攬項目,雙方經(jīng)過平等協(xié)商,在真實、充分地表達各自意愿的基礎上,根據(jù)《_____》的規(guī)定,達成如下協(xié)議,并由雙方共同恪守。
第一條、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
1.1乙方帶料
第二條、質(zhì)量要求、技術標準執(zhí)行。
第三條、乙方對質(zhì)量負責期限
第四條、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
4.1乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
4.2乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。
4.3甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條、驗收標準、方式
5.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,技術標準、圖紙和樣品作為驗收標準。
5.2甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
5.3當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第六條、履行的期限
________年________月________日至________年________月________日。
第七條、結(jié)算方式
驗收合格后日內(nèi)支付總價款的________%,余款保修期滿后如無質(zhì)量問題一次付清。
第八條、違約責任
8.1乙方違約責任
8.1.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
8.1.2交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
8.1.3未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
8.1.4逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的0.3%償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
8.1.5不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。
8.1.6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
8.1.7實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8.1.8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付甲方因此造成的損失。
8.1.9未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補齊的,由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
8.1.10擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
8.1.11乙方在甲方的工作場地,設備設施上進行工作時,應當遵守有關的操作規(guī)程,不允許毀壞甲方的設施設備,對工作中出現(xiàn)的安全事故由乙方自己負責,甲方不負任何責任。
8.2甲方違約責任
8.2.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
8.2.2中途廢止合同,屬乙方提供原村料的,償付乙方的未履行部分價款總值10%的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的5%違約金。
8.2.3無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失。
第九條、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十條、糾紛的處理
本合同履行過程中甲、乙雙方發(fā)生爭議時,雙方應協(xié)商解決。若協(xié)商不成,按以下1種方式解決:
1、向人民法院提起訴訟。
2、向________委員會申請________。
3、提交內(nèi)部法律糾紛調(diào)解處理委員會調(diào)解處理。
第十一條、廉潔條款
雙方嚴格按照廉潔從業(yè)的有關規(guī)定,認真履行廉潔從業(yè)義務。
第十二條、其他
12.1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外,乙方應當以自己的設備技術和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作向甲方負責,未經(jīng)甲方同意的,甲方可以解除合同。
12.2本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
12.3本合同一式肆份,甲方執(zhí)叁份,乙方執(zhí)壹份。具有同等法律效力。
甲方:________________乙方:________________
單位名稱(章):________________單位名稱(章):________________
住所:________________住所:________________
法定代表人(負責人):________________法定代表人(負責人):________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
聯(lián)系人:________________聯(lián)系人:________________
電話:________________電話:________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
帳號:________________帳號:________________
郵政編碼:________________郵政編碼:________________
簽訂時間:________年________月________日簽訂地點:________________
【第13篇】技術開發(fā)項目承攬合同
2023技術開發(fā)項目承攬項目名稱:________________________________
委托方(甲方)__________________________
研究開發(fā)方(乙方)______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法:
二、技術開發(fā)合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。
技術開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。
三、計劃內(nèi)項目應填寫國務院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃,不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。
四、標的技術的內(nèi)容、形式:
包括開發(fā)項目應達到的技術經(jīng)濟指標、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。
提交開發(fā)成果可采取下列形式:
1.產(chǎn)品設計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件;
2.磁盤、磁帶、計算機軟件;
3.動物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機;
5.成套技術設備。
五、研究開發(fā)計劃:
包括當事人各方實施開發(fā)項目的階段進度,各個階段要解決的技術問題,達到的目標和完成的期限等。
六、技術情報資料的保密:
包括當事人各方情報和資料保密義務的內(nèi)容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。
雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過中介機構(gòu)介紹簽訂的,應將中介合同作為本合同的附件。
如果雙方當事人約定定金、財產(chǎn)抵押及擔保的,應將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔保手續(xù)的復印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時,應出具委托證書。
九、本合同書中,凡是當事人約定認為無需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據(jù)《中華人民共和國民法典》的規(guī)定,合同雙方就___________________項目的技術開發(fā)(該項目屬_________計劃),________經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、標的技術的內(nèi)容、形式和要求:
________________________________________
二、應達到的技術指標和參數(shù):
________________________________________
三、研究開發(fā)計劃:
________________________________________
四、研究開發(fā)經(jīng)費、報酬及其支付或結(jié)算方式:
(一)研究開發(fā)經(jīng)費是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本;報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補貼。
本項目研究開發(fā)經(jīng)費及報酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開發(fā)成本實報實銷,雙方約定如下:
(二)經(jīng)費和報酬支付方式及時限(采用以下____種方式)
①一次總付:____________元,時間:________________
②分期支付:____________元,時間:________________
____________元,時間:________________
③按利潤________%提成,期限:________________
④按銷售額____%提成,期限:________________
⑤其他方式:______________________________________
五、利用研究開發(fā)經(jīng)費購置的設備、器材、資料的財產(chǎn)權屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。
本合同的履行方式:________________________________
七、技術情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術協(xié)作和技術指導的內(nèi)容
__________________________________________________
九、風險責任的承擔
在履行本合同的過程中,確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術困難,導致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失,風險責任由________承擔。
(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經(jīng)約定,風險責任甲方承擔____%,乙方承擔____%.
本項目風險責任確認的方式為:______________________________
十、技術成果的歸屬和分享
(一)專利申請權:________________________________________
(二)非專利技術成果的使用權、轉(zhuǎn)讓權:______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發(fā)所完成的成果,達到了本合同第二條所列技術指標,按____標準,采用_____方式驗收,由_____方出具技術項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定,違約方應當按《中華人民共和國民法典》規(guī)定承擔違約責任。
(一)違反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
(二)違反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發(fā)生爭議,雙方應當協(xié)商解決,也可以請求________進行調(diào)解。
雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。
1.提交____仲裁委員會仲裁;
2.向____人民法院起訴。
十四、名詞和術語的解釋:_________________________
十五、本合同有效期限:____年____月____日至____年____月____日
甲方:_______________
代表人:_____________
_______年____月____日
乙方:_______________
代表人:_____________
【第14篇】私人住宅主體項目承攬合同
房主人(甲方):________________
承建人(乙方):________________
根據(jù)《________________》、《建筑法》的有關規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務,經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米________________元人民幣,大寫________________元整,其中整棟外加________________元。
七、工期在________年________月________日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:________________
身份證號碼:________________
聯(lián)系電話:________________
乙方簽字:________________
身份證號碼:________________
聯(lián)系電話:________________
________年________月________日
【第15篇】廣告項目承攬合同
2023廣告項目的承攬合同編號:________________
委托方:________________
簽訂地點:________________
承擔方:________________
簽訂時間:________年________月________日
依照《________》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介):____________________________
3、發(fā)布地點或形式:_______________________
4、顏色:____________________________
5、規(guī)格或材料:___________________________
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:____________
7、其他要求:____________________________
第二條費用及支付辦法
1、費用:類別單價數(shù)量金額(元)備注設計、制作費發(fā)布費代理費合計金額(大寫)
2、結(jié)算方式和期限:____________________________
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
______________________________________________________
第四條違約責任
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的______%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的____________償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的______%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第種方式處理(未作選擇的,視為選擇1):
1、提交________________委員會〔________________委員會〕________;
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
____________________________________________________________。
第七條附則
1、本合同附件
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本____________份,送:____________。
3、本合同有效期:自________年________月________日生效至________年________月________日終止。
委托方:________________
單位名稱(蓋章):________________
地址:________________
郵編:________________
法定代表人:________________
委托代理人:________________
電話:________________
開戶銀行:________________
帳號:________________
稅號:________________
承攬方單位名稱(蓋章):________________
地址:________________
郵編:________________
法定代表人:________________
委托代理人:________________
電話:________________
開戶銀行:________________
帳號:________________
稅號:________________
時間:________年________月________日