【導(dǎo)語(yǔ)】加工商品合同怎么寫(xiě)才規(guī)范?本文根據(jù)受用戶歡迎程度整理了15篇優(yōu)質(zhì)的加工合同范本范文,都是標(biāo)準(zhǔn)的書(shū)寫(xiě)參考模板,便于您一一對(duì)比,找到符合自己需求的范本。以下是15篇加工商品合同范文,希望您能喜歡。
- 目錄
-
第1篇委托加工合同(通用模板) 第2篇20xx年不銹鋼加工合同 第3篇柜臺(tái)加工合同范本 第4篇糧食加工倉(cāng)庫(kù)租賃合同 第5篇委托加工合同范本大全3 第6篇對(duì)外加工裝配合作合同 第7篇零部件加工承攬合同 第8篇半成品加工承攬合同 第9篇容器委托加工承攬合同 第10篇配件加工合同范本 第11篇電池加工承攬合同 第12篇模具委托加工合同范本 第13篇加工承攬合同訴訟上訴狀 第14篇服裝廠來(lái)料加工合同 第15篇模具承攬加工合同
【第1篇】委托加工合同(通用模板)
甲方:____________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:____________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方進(jìn)行______加工等業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議:
1.甲方將根據(jù)生產(chǎn)或貿(mào)易需要,委托乙方加工__________,該__________的所有權(quán)歸甲方所有。
2.根據(jù)甲方要求,乙方開(kāi)具加工通知單,甲方確認(rèn),除此乙方不得擅自挪用、調(diào)撥和加工所有權(quán)屬甲方的貨物。
3.乙方根據(jù)事先約定的提貨時(shí)間,加工好指定______,保證甲方準(zhǔn)時(shí)提貨。如甲方因特殊情況,需要提前提貨,應(yīng)提前__________小時(shí)與乙方協(xié)商,甲方將盡量滿足乙方需求。
4.甲方同意乙方按照“附件一《加工單價(jià)表》”的內(nèi)容收取加工費(fèi)用。如遇市場(chǎng)行情變化乙方需要調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),雙方可以協(xié)商。
5.協(xié)議期限內(nèi),由于不可抗力因素,致使乙方不能履行協(xié)議,應(yīng)立即將情況以最快方式通知對(duì)方。按照不可抗力因素對(duì)履行協(xié)議影響的程度,由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議,或者部分免除履行協(xié)議的責(zé)任,或者延期履行協(xié)議。?
但因戰(zhàn)爭(zhēng)、暴動(dòng)、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行,則雙方均免于責(zé)任。
6.本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
7.本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
8.本協(xié)議有效期從簽訂之日起到___年___月___日。
甲方:___________乙方:___________
代表:___________代表:___________
簽約地:_________
【第2篇】20xx年不銹鋼加工合同
甲方(發(fā)包方):________________________
乙方(承包方):___________________________
第一條、工程概況
1、工地名稱:___________________________________
2、工地位置:___________________________________
3、門(mén)窗面積:__________________________________
4、工程日期:______年______月 _______日
4、制作加工造價(jià):
工程安裝單價(jià):_______ 元/㎡,預(yù)計(jì)__________平方米,總造價(jià):_______ 元(結(jié)算按照實(shí)際平數(shù)計(jì)算)。
第二條、付款方式:
1、甲方以工程頂賬房支付乙方的制作費(fèi)用。
2、待工程驗(yàn)收合格后,乙方制作加工總費(fèi)用的90%的金額,以工程頂賬房作為支付乙方制作加工費(fèi)用所用。
3、待工程驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方5%的制作加工費(fèi)用。剩余5%作為質(zhì)量保證金,保質(zhì)期滿后無(wú)條件支付,保質(zhì)期為1年。
第三條、門(mén)窗制作加工安裝要求:
1、乙方按國(guó)家門(mén)窗制作安裝規(guī)范進(jìn)行施工。
2、甲方下發(fā)的制作加工圖紙,乙方核對(duì)后再進(jìn)行制作加工。
3、乙方有責(zé)任有義務(wù)對(duì)制作加工圖紙?zhí)岢龊侠淼囊庖?jiàn)。
不銹鋼加工協(xié)議書(shū)范本格式不銹鋼加工協(xié)議書(shū)范本格式
4、乙方有責(zé)任提供制作加工料單。
第四條、制作加工材料:甲方只負(fù)責(zé)提供主材料:方鋼、不銹鋼扣板、玻璃、地彈簧、門(mén)把手等;其余材料,如:焊條、切割片等一切輔料自行承擔(dān)。
第五條、質(zhì)量要求:
1、乙方按設(shè)計(jì)圖紙施工。若圖紙有所變更甲方會(huì)隨時(shí)通知乙方,乙方要嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)門(mén)窗加工規(guī)范。如不遵守,損失全部由乙方負(fù)責(zé)。
2、在加工過(guò)程中,甲方提出變更原設(shè)計(jì)方案,乙方必須給予配合。
第六條、乙方職責(zé)
1、在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工作量。
2、乙方應(yīng)注意安全制作加工,遵守國(guó)家相關(guān)部門(mén)頒布的有關(guān)《安全施工條例》,如造成事故責(zé)任或因此發(fā)生的費(fèi)用,均由乙方承擔(dān),與甲方無(wú)關(guān)。
第七條、如出現(xiàn)合同外事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
第八條、本合同一式二份,經(jīng)雙方簽字即日起,都具有法律效力。
甲方(蓋章):____________ 乙方(蓋章):_____________
電 話:_____________ 電 話:_______________
年 月 日
【第3篇】柜臺(tái)加工合同范本
訂立合同雙方:
承攬方:__________________,以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:__________________,以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái)、貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
品名
規(guī)格(長(zhǎng)、寬、高cm)
單位
數(shù)量
備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
一、材種:柜臺(tái)、貨架一律采用___________________________.
二、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正、平直、安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供
第四條圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款
按核定價(jià)格單計(jì)算款_________元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由__________________物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
_________年_________月_________日至_________月________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在_________,由_________收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按_________元計(jì)算,共計(jì)_________元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按________元計(jì)算,共計(jì)________元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款_________元(大寫(xiě)_________元)甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限
乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條其他
一、本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
二、本合同于_________年_________月_________日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)一份,_________公證處、_________物價(jià)局、_________銀行各存一份。
甲方(蓋章)_________乙方(蓋章)_________
代表人(簽字)_______代表人(簽字)_______
地址:_________________地址:_________________
電話:_________________電話:_________________
開(kāi)戶銀行:_____________開(kāi)戶銀行:_____________
帳號(hào):_________________帳號(hào):_________________
_________年____月____日_________年____月____日
【第4篇】糧食加工倉(cāng)庫(kù)租賃合同
2023糧食加工倉(cāng)庫(kù)租賃甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲乙雙方充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
1、現(xiàn)甲方將位于_____________________,單位院內(nèi)場(chǎng)地垛位________個(gè),廠房_________,出租給乙方使用,主要用于倉(cāng)儲(chǔ)、糧食加工。
2、年租金為_(kāi)______________(大寫(xiě):___________),廠房壹間租金___________元,垛位_______個(gè),每個(gè)垛位租金___________元,民房租金_______元。如需增加,價(jià)格另算,租期為_(kāi)____年,_____年____月_______日至____年______月_____日止。
3、付款方式,自合同簽定之日起,乙方將_____年租金_________元交給甲方,一次性付清。
4、在租賃期內(nèi),如果乙方因故停業(yè)租賃場(chǎng)地、房屋,甲方不退余下租金。
5、自來(lái)水及電由甲方提供,水價(jià)____元/噸,電價(jià)____元/度,安裝水電表,每月收取水電費(fèi)。
6、租賃期間內(nèi),甲方不參與乙方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),乙方發(fā)生的一切民事責(zé)任,一切債權(quán)、債務(wù)與甲方無(wú)關(guān),乙方在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,所發(fā)生的工商、稅務(wù)相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。乙方不得經(jīng)營(yíng)國(guó)家禁止產(chǎn)品及違規(guī)違法活動(dòng)。
7、苫蓋物資乙方自備,甲方不提供其它苫蓋物資。
8、乙方在租賃期間負(fù)責(zé):安全、防火、防盜等相關(guān)事宜,如在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生安全、火災(zāi)、被盜后果由乙方自負(fù)。
9、乙方需拆除、改建、擴(kuò)建和維修甲方原有房屋及設(shè)施,須向甲方提計(jì)劃并征得同意方可施工,其費(fèi)用由乙方自己承擔(dān)。
10、雙方必須嚴(yán)格履行合同,不得無(wú)故終止合同,確因特殊原因,必須終止合同,須提前____個(gè)月通知對(duì)方互相商定,如有變,屬于政策性的,甲方按實(shí)際租用時(shí)間計(jì)算費(fèi)用。
11、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,合同簽字即可生效。
甲方:___________________乙方:___________________
日期:____________________日期:____________________
【第5篇】委托加工合同范本大全3
甲方:
乙方:
第一條 總則
一、雙方本著友好合作、平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本協(xié)議。
二、甲方以本協(xié)議為基準(zhǔn),把協(xié)議規(guī)定的產(chǎn)品委托給乙方生產(chǎn),乙方接受此委托,并保證將合格產(chǎn)品提供給甲方。
第二條 本協(xié)議應(yīng)用范圍
一、本協(xié)議適用于根據(jù)此協(xié)議由雙方締結(jié)的、以書(shū)面形式確認(rèn)的,所有具體的委托加工訂貨單(見(jiàn)
第三條)。
二、所有書(shū)面簽署的委托加工訂貨單,如有不明確、不詳盡之處,將按此協(xié)議相關(guān)條款執(zhí)行。
三、對(duì)此協(xié)議的任何追加、修改都需經(jīng)雙方以書(shū)面形式確認(rèn)后再列入此協(xié)議,與此協(xié)議具有同等約束力
第三條 委托加工訂單
一、在每次生產(chǎn)前,甲方需開(kāi)立具體的委托加工訂單,其一般條款由本協(xié)議規(guī)定,補(bǔ)充條款在訂單中說(shuō)明,經(jīng)雙方確認(rèn)簽字蓋章后生效。
二、委托加工訂單的主要內(nèi)容為加工的貨物名稱、數(shù)量、價(jià)格(含17%增值稅)、交貨期、交貨地點(diǎn)、開(kāi)具增值稅發(fā)票的資料以及具體的特定要求等,其經(jīng)雙方確認(rèn)簽字蓋章后,具有同本協(xié)議同等的法律效力。
三、委托加工訂單附屬本協(xié)議,符合本協(xié)議中的一般規(guī)定,為本協(xié)議不可缺少的附件。
四、訂單貨物加工價(jià)格確認(rèn):由乙方根據(jù)加工成本和利潤(rùn),提出報(bào)價(jià)單,經(jīng)甲方簽字確認(rèn)。
五、測(cè)試治具及乙方?jīng)]有的測(cè)試設(shè)備由甲方負(fù)責(zé)提供。測(cè)試治具如需乙方代制作,乙方收取制作費(fèi)(具體價(jià)格乙方另行報(bào)價(jià))。
六、甲乙雙方根據(jù)每次不同型號(hào)的新產(chǎn)品就產(chǎn)品加工價(jià)格進(jìn)行一次協(xié)商確認(rèn)。
第四條 項(xiàng)目約定
一、甲方委托乙方加工生產(chǎn)之產(chǎn)品為g車(chē)載等系列產(chǎn)品,乙方保證按甲乙雙方確定的委托加工訂單要求進(jìn)行交貨.
二、甲方負(fù)責(zé)制定所生產(chǎn)產(chǎn)品的b文件、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求、包裝等產(chǎn)品加工所需的一切資料,定義制成品測(cè)試程序,提供測(cè)試規(guī)范性文件,并對(duì)乙方工程人員作必要的技術(shù)支持。
三、甲方負(fù)責(zé)提供委托加工成品的品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法,經(jīng)乙方確認(rèn)后作為產(chǎn)品的唯一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
四、乙方保證不向任何
第三方公開(kāi)或透露甲方產(chǎn)品與乙方的關(guān)聯(lián),保護(hù)甲方產(chǎn)品的獨(dú)立性,且不得將產(chǎn)品任何相關(guān)資料透露或轉(zhuǎn)予
第三方,亦不可授權(quán)
第三方代為加工。
五、乙方所加工生產(chǎn)甲方委托之產(chǎn)品,其產(chǎn)品技術(shù)所有權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)信息、商業(yè)信息、財(cái)務(wù)信息等所有權(quán)均屬甲方所有,乙方有保密義務(wù),未經(jīng)甲方書(shū)面同意,乙方不得抄襲、修改或復(fù)制,不得留存技術(shù)資料、復(fù)制品,不得自行加工銷(xiāo)售予
第三方,亦不得利用甲方產(chǎn)品技術(shù)自行進(jìn)行同類(lèi)產(chǎn)品研發(fā)。不得在其后的工作中使用或以任何方式使
第三方知悉。
六、印刷鋼網(wǎng)及模具由甲方負(fù)責(zé)提供,如需乙方代制作,屬甲方財(cái)產(chǎn),費(fèi)用由甲方承擔(dān)。甲方
第一次付加工費(fèi)同時(shí)支付鋼網(wǎng)及模具費(fèi)。乙方代制作鋼網(wǎng)及模具時(shí),向甲方提出《鋼網(wǎng)模具制作申請(qǐng)單》,列明理由、數(shù)量、價(jià)格,經(jīng)甲方確認(rèn)后,方可制作。
七、因產(chǎn)品檢測(cè)程序復(fù)雜,若乙方?jīng)]有條件提供檢測(cè),可協(xié)商讓甲方提供設(shè)備和場(chǎng)地。乙方只安排員工到甲方提供的場(chǎng)地進(jìn)行檢測(cè)即可。
第五條 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與責(zé)任
一、乙方所交付的加工好的成品,由甲方按雙方確認(rèn)的品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,產(chǎn)品性能質(zhì)量應(yīng)與品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)相符。凡不能達(dá)到檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的,甲方有權(quán)要求乙方退、換貨。
二、乙方所交付的成品,材料損耗率為:電阻、電容、
二、三極管等標(biāo)準(zhǔn)尺寸為0402的元件平均0.8%,標(biāo)準(zhǔn)尺寸0603和0805的元件平均為0.5%,c及貴重元件等標(biāo)準(zhǔn)尺寸為0805以上元件平均為0.15%,fc,連接器平均損耗率為0.3%, bga為0.05%.
三、
①乙方承諾,加工好的成品保質(zhì)期為12個(gè)月
②由于乙方制造原因造成產(chǎn)品不良,在保質(zhì)期內(nèi)的,乙方負(fù)責(zé)維修。
③若產(chǎn)品不良屬于甲方提供的材料造成,或是由于甲方設(shè)計(jì)原因,或提供資料有誤,則由甲方支付返修費(fèi)用。
④來(lái)料不良以一對(duì)一兌換.
四、如果產(chǎn)品涉及專利、版權(quán)、商標(biāo)權(quán)以及其他類(lèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán),甲方應(yīng)授予乙方該類(lèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可。若發(fā)生因知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題引起的經(jīng)濟(jì)糾紛由甲方負(fù)責(zé)。
五、如屬在生產(chǎn)過(guò)程中,由工藝所造成的產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題則由乙方按產(chǎn)品的總成本賠償或無(wú)償維修如屬于來(lái)料問(wèn)題而導(dǎo)致品質(zhì)異常,乙方不負(fù)責(zé)處理,但應(yīng)提供相應(yīng)的證據(jù),如需處理,則應(yīng)收取一定的維修費(fèi)用。
第六條 訂貨與供貨
一、交貨期:
新產(chǎn)品試制:收到技術(shù)資料及材料后的第4天開(kāi)始分批交貨
正常量產(chǎn)產(chǎn)品:收到合格材料的第2天開(kāi)始分批交貨
二、關(guān)單期:乙方必須及時(shí)清理尾數(shù)產(chǎn)品,在甲方及時(shí)補(bǔ)回超損材料的情況下,乙方應(yīng)在一周內(nèi)清理完尾數(shù)產(chǎn)品。
三、甲方以下委托訂單的方式,確定委托加工的數(shù)量及加工費(fèi),乙方同時(shí)確定加工及完成時(shí)間。
四、訂貨價(jià)格:以雙方協(xié)商所確認(rèn)的《產(chǎn)品報(bào)價(jià)單》注明的價(jià)格為準(zhǔn)。
五、甲、乙雙方的訂貨單一經(jīng)簽署即不可取消,如需變更,要雙方協(xié)商一致。乙方必須按規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量要求向甲方供貨。
六、乙方對(duì)甲方提供的原材料做外觀、絲印、尺寸、變形的檢查,不作電性檢查,不符合要求的或數(shù)量不足的,應(yīng)立即通知甲方,未提出異議即視為甲方提供了符合要求的原材料,電性不良除外。
七、乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品,造成毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付損失。
第七條 包裝、運(yùn)輸及交貨要求
一、因甲方產(chǎn)品的特殊性,專用包裝材料由甲方提供,xx周轉(zhuǎn)包裝材料,由乙方提供。乙方最終產(chǎn)品的包裝形式,要符合甲方的要求。
二、甲方提供的原材料由乙方來(lái)車(chē)送至乙方所在地,成品或者待檢品由已方送到甲方公司。
三、乙方為接送原材料及成品而提供的送貨,需辦理產(chǎn)品運(yùn)輸保險(xiǎn),否則應(yīng)賠償由此帶來(lái)的所有損失。
第八條 付款方式
一、甲、乙雙方的交易價(jià)格,一律以雙方簽字確定的《產(chǎn)品報(bào)價(jià)單》、《委托加工訂單》、《鋼網(wǎng)模具制作申請(qǐng)單》為準(zhǔn)。
二、付款方式:月結(jié)30天。
三、乙方提供17%的增值稅發(fā)票。乙方產(chǎn)品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,及時(shí)向甲方開(kāi)具發(fā)票。
第九條 違約責(zé)任
一、以上條款甲、乙雙方必須遵守,凡違約者,按照本協(xié)議或定購(gòu)單約定條款處罰,未盡之處,雙方另行協(xié)議處罰。
二、違約之處罰原則:違約者無(wú)條件賠償因違約給對(duì)方造成的直接及關(guān)聯(lián)損失。
第十條 不可抗力因素之條款
一、因不可抗力因素:自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)家政策,以及其他不可抗力因素而造成的違約,雙方均不予以追究,相應(yīng)損失各方自負(fù)。
第十一條 仲裁原則
一、協(xié)議包括訂購(gòu)單等有關(guān)附件在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方另行協(xié)商解決,協(xié)商未成,可由告訴方提請(qǐng)所在地仲裁委員會(huì)仲裁解決。
二、仲裁原則以本協(xié)議及其附件為依據(jù),依約履行。
第十二條 協(xié)議有效期
一、自雙方簽署之日起生效,本協(xié)議有效期為_(kāi)_______年,若期間任何一方經(jīng)判定有違約行為,另一方有權(quán)終止本合同,并保留法律追述權(quán)。
第十三條 其他
一、本協(xié)議如有未盡事宜,雙方可另行協(xié)商,在意見(jiàn)達(dá)成一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充修改。
二、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
代表:代表:
____日期:日期
【第6篇】對(duì)外加工裝配合作合同
2023對(duì)外加工裝配合作本合同于____年____月____日在中國(guó)____市簽訂。
甲方為:中國(guó)____公司
法定地址:
電話:
電傳:
乙方為:____國(guó)____公司
法定地址:
電話:
電傳:
雙方在平等互利基礎(chǔ)上,通過(guò)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條貿(mào)易內(nèi)容
(一)乙方同意按甲方在合同中提出的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格,用甲方提供的原料生產(chǎn)甲方指定的產(chǎn)品。
(二)加工成品名稱和數(shù)量
成品名稱
成品數(shù)量
第二條加工成品規(guī)格
根據(jù)乙方提供的設(shè)計(jì)原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,甲乙雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動(dòng)只有依雙方書(shū)面協(xié)議修改。
第三條原材料供應(yīng)
(一)本協(xié)議期間,最遲在每個(gè)公歷季度前____月,甲方應(yīng)向乙方提供該季度甲方定貨所需的生產(chǎn)原材料和消耗材料。
(二)乙方收到甲方提供的原材料后,應(yīng)按甲方指定的檢查方法立即對(duì)原材料進(jìn)行檢查,并將其結(jié)果在檢查完畢后____天內(nèi)向甲方報(bào)告。不符合甲方規(guī)格要求的原材料不能用來(lái)生產(chǎn)指定產(chǎn)品。
第四條加工費(fèi)
(一)加工單價(jià)
型美元/個(gè)
型美元/個(gè)
(二)生產(chǎn)指定產(chǎn)品的加工費(fèi)應(yīng)該按上述價(jià)格執(zhí)行并在第一個(gè)____年期內(nèi)不變。在此____年期后,乙方可在不少于____是給甲方以書(shū)面通知,以求改變加工費(fèi)。如果甲方接到改變加工費(fèi)的通知后____月內(nèi)不作改變,此協(xié)議可以終止。
第五條支付條款
關(guān)于加工費(fèi)的支付、甲方至少應(yīng)在每次完工的貨物裝船____天以前,由經(jīng)乙方認(rèn)可的銀行開(kāi)立以乙方為受益人,金額足以支付裝船貨物的保兌的不可撤銷(xiāo)的信用證。該信用證憑乙方的商業(yè)發(fā)票、全套提單、裝箱單和商檢證明議付。
第六條技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)
(一)乙方同意向甲方提供組裝加工成品所需的圖紙,說(shuō)明書(shū)及成品測(cè)試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。
(二)甲方同意對(duì)乙方在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。
(三)在合同有效期內(nèi),根據(jù)乙方請(qǐng)求,乙方同意派遣其工程技術(shù)人員到乙方工廠進(jìn)行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。甲方派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由乙方承擔(dān)。
(四)在合同有效期內(nèi),根據(jù)乙方請(qǐng)求,甲方同意乙方人員到甲方工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但乙方每次派遣人數(shù)不得超過(guò)____人,停留時(shí)間不得超過(guò)____天。乙方派遣人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由乙方承擔(dān)。
第七條質(zhì)量控制和檢測(cè)
(一)生產(chǎn)的成品應(yīng)由甲方指定的代理人或檢驗(yàn)人進(jìn)行檢驗(yàn),證明產(chǎn)品與甲方指定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范一致。
(二)如果出現(xiàn)產(chǎn)品不符合甲方標(biāo)準(zhǔn)的情況,甲方可拒絕收貨。但,甲方可根據(jù)甲乙雙方視每次具體情況的折扣議價(jià)予以接受。
(三)乙方為甲方生產(chǎn)的產(chǎn)品至少應(yīng)與目前第三者銷(xiāo)售的類(lèi)似產(chǎn)品質(zhì)量相同。合同期間所有影響產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格的改變應(yīng)在這種改變運(yùn)用于產(chǎn)品之前____天通知甲方。甲方為充分服務(wù)市場(chǎng)的目的,可隨時(shí)建議改變或改進(jìn)產(chǎn)品,乙方應(yīng)真誠(chéng)地考慮采納這些改變或改進(jìn)的意見(jiàn)。
第八條包裝與標(biāo)記
產(chǎn)品要嚴(yán)格按照甲方的指示和出口貨物商品常規(guī)進(jìn)行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按甲方指示注明標(biāo)記。甲方應(yīng)至少在貨物完工交運(yùn)前____天給乙方標(biāo)記指示。
在cfr和cif條件下,乙方應(yīng)在裝船期前____天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得甲方確認(rèn)時(shí),裝運(yùn)不得進(jìn)行。甲方應(yīng)在____工作日內(nèi)予以確認(rèn),否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。
第九條裝運(yùn)及交貨
在cfr和cif條件下,乙方應(yīng)在裝船期前____天內(nèi)將船名、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得到甲方通知時(shí),裝運(yùn)不得進(jìn)行。甲方應(yīng)在____工作日內(nèi)予以確認(rèn),否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。
在fob條件下,由甲方負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定的交貨日期洽定艙位。乙方應(yīng)在合同規(guī)定的裝船期前____日將合同號(hào)、貨物名稱、數(shù)量、金額、箱數(shù)、總重量、總體積及貨物在裝運(yùn)港備妥待運(yùn)的日期以電傳/傳真方式通知甲方。甲方應(yīng)在裝船期前____日通知乙方船號(hào)、預(yù)計(jì)裝船日期、合同號(hào),以便乙方安排裝運(yùn)。如果有必要改變裝運(yùn)船只達(dá)日期,甲方或其運(yùn)輸代理應(yīng)及時(shí)通知乙方。如船只不能在甲方通知的船期后____日內(nèi)到達(dá)裝運(yùn)港,甲方應(yīng)承擔(dān)從第____之日起發(fā)生的貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)用。
船只到達(dá)預(yù)定裝運(yùn)港時(shí),乙方如未按時(shí)將要裝載的貨物如約備足,則應(yīng)承擔(dān)空艙費(fèi)或滯期費(fèi)。
在fob、cfr和cif條件下,乙方在貨物裝船完畢后立即以電傳/傳真方式向甲方發(fā)出裝船通知。裝船通知應(yīng)包括合同號(hào)、貨物名稱、數(shù)量、毛重量、包裝尺碼、發(fā)票金額、提單號(hào)碼、啟航日期。
第十條料件耗用
在加工裝配過(guò)程中的料件耗用率為_(kāi)___%。料件耗用率低于____%,甲方將免費(fèi)補(bǔ)充提供已耗用的料件。如料件耗用率超過(guò)____%,乙方將承擔(dān)補(bǔ)充耗用料件所發(fā)生的一切費(fèi)用。
第十一條所有權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
甲方交給乙方的原材料和用此生產(chǎn)的產(chǎn)品所有權(quán)、原材料或產(chǎn)品丟失的或損壞的風(fēng)險(xiǎn),全部歸甲方。不過(guò),從乙方收到運(yùn)來(lái)的材料起至交付產(chǎn)品給甲方時(shí)止,乙方經(jīng)甲方同意,用甲方的費(fèi)用,在保險(xiǎn)公司就貨物的各種損壞、毀滅和丟失購(gòu)買(mǎi)的全值保險(xiǎn),甲方應(yīng)為此保險(xiǎn)的收益人。
第十二條不可抗力
任何一方對(duì)由于下列原因而導(dǎo)致不能或暫時(shí)不能履行全部或部分合同義務(wù)的,不負(fù)責(zé)任:水災(zāi)、火災(zāi)、地震、干旱、戰(zhàn)爭(zhēng)或其他任何雙方在簽約時(shí)不能預(yù)料、無(wú)法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影響的一方,應(yīng)盡快地將所發(fā)生的事件通知對(duì)方,并應(yīng)在事件發(fā)生后15天內(nèi)將有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的不可抗力事件的證明寄交對(duì)方。
如果不可抗力事件之影響超過(guò)120天,雙方應(yīng)協(xié)商合同繼續(xù)履行或終止履行的事宜。
第十三條仲裁
對(duì)于因履行本合同發(fā)生的一切爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,如協(xié)商無(wú)法解決爭(zhēng)議,則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)仲裁委員會(huì)(北京),依據(jù)其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對(duì)雙方都有約束力。仲裁費(fèi)用應(yīng)由敗訴一方承擔(dān),但仲裁委員會(huì)另有裁定的除外。
第十四條合同有效期
本合同自雙方簽字之日起生效,有效期____年。
第十五條合同修改
對(duì)本合同的修改,必須對(duì)甲、乙雙方簽署書(shū)面協(xié)議才能成立。
第十六條文字
本合同用中文和英文寫(xiě)成,兩種文本具有同等效力。上述兩種文本如有不符,以中文本為準(zhǔn)。
____公司____公司
代表簽字:代表簽字:
職務(wù):職務(wù):
________年____月____日
【第7篇】零部件加工承攬合同
甲方:_________________(定作方)
地址:_________工業(yè)城
法定代表人:_________________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):_________________
乙方:_________________(承攬方)
地址:_________________
法定代表人:_________________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):_________________
合同編號(hào):_________________合同簽訂地:_________工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達(dá)加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表:
甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價(jià)備注
1.根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類(lèi)型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2.本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求
備注
四、加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定:
1.乙方加工零部件的價(jià)格,由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn),該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,需要調(diào)整價(jià)格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。
2.為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷(xiāo)售與加工零部件類(lèi)似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類(lèi)似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí),甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價(jià)格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費(fèi)計(jì)算方法:
(1)對(duì)甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格,余額為乙方的加工費(fèi)。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達(dá)訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2)電話通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時(shí),甲方必須填寫(xiě)《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng),要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個(gè)貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方,經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4.乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達(dá)之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2.包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù),運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整,標(biāo)識(shí)明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格開(kāi)具合格檢驗(yàn)報(bào)告后,開(kāi)具《收料單》。
6.甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走,否則,對(duì)包裝物的任何問(wèn)題甲方不負(fù)責(zé)。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設(shè)計(jì)與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2.模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3.模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。
4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5.模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6.模具的所有權(quán):甲方所有。
八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1.按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有_____許可的,還須簽訂《_____使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1.合同生效后日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2.產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查,并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審,如仍未達(dá)到要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書(shū)面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過(guò)3c認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書(shū)面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購(gòu)并投入生產(chǎn)。
3.質(zhì)量整改
(1)同一型號(hào)的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書(shū),并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助,但其費(fèi)用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4.產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。
十、加工費(fèi)的結(jié)算
1.加工費(fèi)的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi),扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開(kāi)具發(fā)票,甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、驗(yàn)收方法
1.甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1.甲方在驗(yàn)收過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。書(shū)面異議中,應(yīng)說(shuō)明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車(chē)或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見(jiàn)。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2.乙方在接到需方書(shū)面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
3.加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無(wú)_____常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無(wú)法按時(shí)付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4.加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題的,由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè),報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、乙方違約責(zé)任:
1.乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
(1)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰,物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計(jì);
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰_________0元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7)未經(jīng)確認(rèn),私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠家,扣罰_________0元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8)送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2.乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān)。
5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)計(jì)劃。
6.加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。
十四、甲方的違約責(zé)任
1.甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2.甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1.合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2.乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3.合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、其他
1.按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。
2.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。
3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4.雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項(xiàng):
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
甲方:_________________乙方:_________________
授權(quán)代表:_________________授權(quán)代表:_________________
日期:________年________月________日 日期:________年________月________日
【第8篇】半成品加工承攬合同
2023半成品加工承攬定作方:合同編號(hào):
承攬方: 簽訂地點(diǎn):
一、項(xiàng)目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注 簽訂時(shí)間: 年 月 日
項(xiàng)目名稱
任務(wù)量(工時(shí))
酬 金
完成期限
備注
包 干
工資/小時(shí)
合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))
(注:空格如不夠用,可以另接。)
二、項(xiàng)目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
五、結(jié)算方式及期限
六、違約責(zé)任
七、解決合同糾紛的方式
八、雙方協(xié)商的其它條款
定 作 方 承 攬 方
單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見(jiàn):
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人: 經(jīng)辦人:
電 話: 電 話:
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行: 年 月 日
帳 號(hào): 帳 號(hào): (注:除國(guó)家另有規(guī)定外,
郵政編碼: 郵政編碼: 鑒(公)證實(shí)行自愿原則)
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
監(jiān)制部門(mén): 印制單位:
【第9篇】容器委托加工承攬合同
委托方:______________公司 簽訂地點(diǎn):______________
受托方:______________ 簽訂時(shí)間:______________
標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款:
1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗(yàn)收,如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單(包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告(隨貨同行或提前送達(dá))。
3.結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗(yàn)收合格入庫(kù)后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付,但時(shí)間不超過(guò)45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點(diǎn):委托方廠房?jī)?nèi)。
6.運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān):受托方承擔(dān)。
7.交貨地點(diǎn)、日期及方式:合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡(jiǎn)稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書(shū)面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9.本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《_____》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:____________公司 受托方:______________
法人代表:______________ 法人代表:______________
委托代表:______________ 委托代表:______________
傳真:______________ 傳真:______________
電話:______________ 電話:______________
開(kāi)戶銀行:______________ 開(kāi)戶銀行:______________
帳號(hào):______________ 帳號(hào):______________
地址:______________ 地址:______________
【第10篇】配件加工合同范本
甲方為乙方加工某種機(jī)械,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
品名、規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)單位、數(shù)量、備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥水準(zhǔn),榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于____年____月_____日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求實(shí)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,理應(yīng)即時(shí)通知乙方乙方理應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.所以造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款______________元.
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):_________年____月_____日至____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn)每件包裝費(fèi)均按________元計(jì)算,共計(jì)980________元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按_______元計(jì)算,共計(jì)_______元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款 ________元(大寫(xiě) ________元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,理應(yīng)按質(zhì)論價(jià)不同意利用的,甲方理應(yīng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方理應(yīng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,所以造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,理應(yīng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方理應(yīng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,理應(yīng)賠償甲方所以造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方理應(yīng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,理應(yīng)比照中國(guó)人民銀行相關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,理應(yīng)賠償甲方所以造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)所以而多支出的費(fèi)用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),因?yàn)椴豢煽沽χ率苟ㄗ魑锘蛟牧蠚p、滅失的,甲方在經(jīng)相關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方理應(yīng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方理應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方所以造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也能夠直接向人民法院起訴.
本合同于_____年_____月_____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:______________ (蓋章)
代表人:______________
地址:___________________
電話:___________________
開(kāi)戶銀行:______________
帳號(hào):___________________
乙方:___________________
代表人:______________
地址:___________________
電話:___________________
開(kāi)戶銀行:______________
帳號(hào):___________________
【第11篇】電池加工承攬合同
2023電池加工承攬合同編號(hào):________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________
(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點(diǎn):__________
經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
品名(或項(xiàng)目)、數(shù)量及價(jià)款:
加工定作物品型號(hào)、規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量?jī)r(jià)款或酬金交(提)定作物
名稱或項(xiàng)目或完成工作日期
單價(jià)金額
合計(jì)金額(人民幣:)佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分
使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
(1)甲方向乙方提供部分:
品名型號(hào)、規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額提供日期消耗定額
質(zhì)量要求:
檢驗(yàn)及提供方法:_________
價(jià)款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
品名及產(chǎn)地型號(hào)、規(guī)格質(zhì)量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定
加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限:___________
包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________
交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān))、地點(diǎn):_____
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________
給付定金數(shù)額、時(shí)間、方法:________
結(jié)算方式和期限:___________
違約責(zé)任:____________
其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方承攬方
單位名稱(蓋章)(蓋章)
法定代表人
簽約代表
地址
電話
電掛
開(kāi)戶銀行及帳號(hào)
保證單位
(蓋章)(蓋章)
【第12篇】模具委托加工合同范本
委托加工是指按照委托方的要求加工貨物并收取加工費(fèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。對(duì)于模具委托加工合同你還了解多少呢 以下是小編整理的模具委托加工合同,歡迎參考閱讀。
模具委托加工合同范文篇一
定作方: 承攬方:
二、定作方:產(chǎn)品要求:
1、按圖紙要求(見(jiàn)附件)。
2、長(zhǎng)1.4米送樣各10根鋁型材。
三、付款及模具驗(yàn)收:由定作方在合同生效后7天內(nèi)一次性付給承攬方2400元作為打樣費(fèi)和模具費(fèi)。合格模具試樣在2011年09月13日前完成,并送樣到定作方處確認(rèn)。
四、模具所有權(quán)為定作方所有,承攬方不得擅自把模具用第三方的產(chǎn)品生產(chǎn);在以后生產(chǎn)中,由承攬方承擔(dān)模具的維修及復(fù)模(模具壽命完結(jié)時(shí)的新開(kāi)模)費(fèi)用。
五、解決合同糾紛的方式: 按國(guó)家合同法處理。
六、雙方協(xié)商的其他條款: 各款鋁型材采購(gòu)量達(dá)4噸時(shí)(含4噸),退回模具款。 有效期限: 11年 08月27日至 12年 08月 26日
甲方:乙方:年月日:
模具委托加工合同范文篇二
甲方: 乙方:
xxx(一下簡(jiǎn)稱甲方)因產(chǎn)品生產(chǎn)需要,委托xxxx (以下簡(jiǎn)稱乙方)制造耳機(jī)塑料模具5副,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一:模具名稱、數(shù)量及價(jià)格:(見(jiàn)附表)
二:模具要求:
1、型芯材料sd61,型腔材料sd61.
2、模具全部自動(dòng)脫模.
3、模具首次交樣時(shí)間為2013年6月15日前,交模時(shí)間為2013年6月30日前。.
4、按國(guó)家相關(guān)的模具技術(shù)要求設(shè)計(jì)加工模具,注塑件無(wú)飛邊、毛刺.收縮等缺陷;
5、模具壽命:100萬(wàn)模次以上;
6、模具分型面錯(cuò)型不得有;
7、其它要求按照甲乙雙方商議所做的技術(shù)備忘錄為標(biāo)準(zhǔn). 三:制模依據(jù):按甲方提供的實(shí)物樣件進(jìn)行設(shè)計(jì)加工;
四:售后服務(wù):
1、模具質(zhì)保壽命期內(nèi),乙方負(fù)責(zé)模具的修理,原則上修模地點(diǎn)在甲方,如遇甲方加工設(shè)備等原因無(wú)法在甲方完成修理的,可以送回到乙方修理,相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé);
2、由于甲方使用不當(dāng)或甲方需要改動(dòng)引旨起的模具修改,乙方酌情收取成本費(fèi),不計(jì)勞務(wù)費(fèi).
五:乙方需要提供給甲方的資料:
1、最終開(kāi)模產(chǎn)品圖;
2、全部模具零件,裝配圖;
3、模具操作及保養(yǎng)說(shuō)明書(shū);
4、模具材料的質(zhì)量保證書(shū)。
六:付款方式:
1、合同正式簽訂之后首付定金(預(yù)付款)為總額的40%,即4萬(wàn)元整;
2、模具交貨驗(yàn)收合格后再付總額的40%,即4萬(wàn)元整;
3、余款在模具交貨驗(yàn)收合格后10天內(nèi)付清.
七:違約責(zé)任:
1、如乙方準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)量完成模具加工,甲方應(yīng)按時(shí)支付給乙方相應(yīng)的模具款,如未按時(shí)支付(非人為因素除外)模具款,甲方每天應(yīng)支付遲納金或延期模具總價(jià)的0.1%.
2、乙方應(yīng)按時(shí)按質(zhì)地完成模具的加工及相關(guān)的修理,如乙方不能按時(shí)交模,則每延遲交模時(shí)間(含試模合格的時(shí)間)一天甲方將從應(yīng)付予乙方的模具款中扣除1000元以示懲罰,如果延遲交模時(shí)間超過(guò)1個(gè)月,甲方就不再接收此模具,并有權(quán)收回此模具之全部已付款,乙方同時(shí)須向甲方繳納相當(dāng)于此模具制造價(jià)格1倍的違約金,并承擔(dān)甲方由此造成的一切損失,其它事項(xiàng)雙方協(xié)商解決或按合同法相關(guān)條款處理.
八:本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方代表簽字、蓋章生效.
甲方: 代表: 日期:
乙方: 代表: 日期:
模具委托加工合同范文篇三
甲方(訂作方):_
公司地址:_
電話: 傳真:
法定代表:_ _ 職務(wù):___ ___
乙方(承攬方):公司地址:
電話傳真國(guó)內(nèi)工廠:
電話: 傳真:
法定代表: ____ _ ____ 職務(wù):___ ____
甲方委托乙方加工項(xiàng)目: 塑膠模具 3套
經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工質(zhì)量要求
制作的模具要能生產(chǎn)出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料), 且生產(chǎn)制程運(yùn)作無(wú)異常, 塑膠模及五金模使用壽命均要達(dá)到25萬(wàn)啤以上. 乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的模具壽命時(shí), 甲方有權(quán)要求乙方重做模具或退款, 或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改,修補(bǔ)等處理。
第二條 模具材料及產(chǎn)品零件材料的提供辦法
模具材料由乙方包工包料, 模具完成后, 需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關(guān)檢驗(yàn), 同時(shí)甲方也有權(quán)檢驗(yàn)?zāi)>卟牧霞澳>呱a(chǎn)使用性能.
第三條 技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙?zhí)峁┺k法
1.甲方提供產(chǎn)品零件的2d圖紙和3d圖, 乙方根據(jù)甲方的產(chǎn)品零件圖及要求提供模具報(bào)價(jià),模具圖以及的相關(guān)技術(shù)說(shuō)明等.
2.乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方, 如拖延了交貨期, 甲方有權(quán)要求乙方減少價(jià)款。
3.乙方對(duì)于承攬的工作,如果甲方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)數(shù)據(jù)或復(fù)制品等.
第四條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照甲方規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方承攬并完成的項(xiàng)目, 驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)數(shù)據(jù)和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的模具,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除甲方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的模具質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第五條 交貨的時(shí)間
1.交還模具期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交還模具,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交還模具日期計(jì)算:按乙方在報(bào)價(jià)時(shí)的要求模具制造周期為28天(收到訂金開(kāi)始計(jì)算). 甲方將在給訂金同時(shí)簽訂合同, 故以合同簽訂日期為準(zhǔn),但必須留給乙方以必要的往返的途中時(shí)間(1~2天).
第六條 模具所有權(quán), 交貨地點(diǎn), 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
1. 所完成的模具所有權(quán)應(yīng)屬于甲方, 在乙方完成模具并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后, 乙方應(yīng)將模具送到甲方指定的在長(zhǎng)安范圍內(nèi)的某個(gè)地點(diǎn), 超出長(zhǎng)安范圍外的可由甲方支付運(yùn)輸費(fèi)用,
2. 如甲方繼續(xù)委托乙方使用該模具進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)作, 模具將暫存到乙方公司, 如甲方不再繼續(xù)委托乙方使用該模具進(jìn)行生產(chǎn), 乙方還將負(fù)送返模具的責(zé)任.
第七條 乙方的違約責(zé)任
一、 未按甲方圖紙規(guī)定的質(zhì)量交付模具或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
二、 實(shí)行代運(yùn)送的模具,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
第八條 糾紛的處理
委托合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自_ _ 年_ _ 月__ __日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本(含附本 報(bào)價(jià)單 和 零件2d圖 共n頁(yè))一式二份,原件由甲方和乙方各執(zhí)一份.
甲方:
委托代表人: 蓋公司章: 年 月 日
乙方:
法定代表人: 蓋公司章: _ ___年__ __月__ __日
【第13篇】加工承攬合同訴訟上訴狀
原告:_________________張__________,男,19__________年__________月__________日生,__________省__________市__________鎮(zhèn)__________村__________街__________號(hào),系__________市__________汽車(chē)車(chē)身修理店業(yè)主。
被告:_________________市__________貿(mào)易有限公司法定代表人:_________________王__________
住所地:_________________市__________鎮(zhèn)__________路請(qǐng)求事項(xiàng):_________________
1依法判決被告向原先支付車(chē)廂款計(jì)人民幣64171元。
2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止按照年利率7.47%的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付逾期付款滯納金(暫計(jì)至___年___月___日)計(jì)人民幣9587.15元;
3本案所有訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由:_________________
原告與被告經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來(lái)。被告多次向原告訂做汽車(chē)車(chē)廂,原告按照被告的要求多次向被告提供汽車(chē)車(chē)廂,約定付款時(shí)間為次月月底。被告開(kāi)始就沒(méi)有依約付款。經(jīng)原告多次催收,被告僅以原告朋友購(gòu)車(chē)款相抵。___年___月___日,原告與被告再次以原告朋友購(gòu)車(chē)款相抵之后,被告尚欠原告車(chē)廂款計(jì)人民幣64171元。后來(lái),原告多次繼續(xù)向被告催收,被告均無(wú)故推諉不支付至今。綜上所述,原告認(rèn)為,原告與被告是合法有效的加工承攬合同關(guān)系。原告已經(jīng)如約交付被告定做的車(chē)廂給被告,被告理應(yīng)及時(shí)依約付款。但是,被告卻無(wú)理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。為了維護(hù)原告的合法權(quán)益。根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律的相關(guān)規(guī)定,特向法院提起訴訟,請(qǐng)求法院依法判決。
此致
__________市人民法院
具狀人:_________________
年月日
【第14篇】服裝廠來(lái)料加工合同
2023服裝廠來(lái)料加工甲方:__________________
乙方:__________________
經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方委托乙方生產(chǎn)一批:
1.乙方必須按照甲方的交貨時(shí)間和數(shù)量交入甲方倉(cāng)庫(kù)(費(fèi)用乙方承擔(dān))否則由此造成的損失由乙方承擔(dān)。超過(guò)規(guī)定的交貨時(shí)間,貨款或加工費(fèi)2個(gè)月后付款。超過(guò)1天,扣加工費(fèi)的5%,2天扣10%,以此類(lèi)推。
2.乙方必須嚴(yán)格按照甲方提供的樣衣及制作要求進(jìn)行操作,乙方必須對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量完全負(fù)責(zé),乙方在生產(chǎn)車(chē)間必須把質(zhì)量控制好,以免返工重檢,甲方對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí),如果發(fā)現(xiàn)返工比例在8%以上,只結(jié)算貨款或加工費(fèi)的80%,針織只允許翻工比例在6%,梭織返工比例允許在4%。
3.甲方在收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)無(wú)可挽救的質(zhì)量的問(wèn)題,扣貨款的一半,到客戶無(wú)扣款后再付給乙方。
4.甲方在收到乙方的成品后進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)于不合格產(chǎn)品,甲方有權(quán)拒收,由此產(chǎn)生的后果由乙方負(fù)責(zé)。殘次品將由生產(chǎn)單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5.成品交到甲方倉(cāng)庫(kù),如發(fā)現(xiàn)線頭沒(méi)剪干凈,由甲方安排人員剪。所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān),每件扣加工費(fèi)_________元。
6.乙方在生產(chǎn)前送三套產(chǎn)前樣給甲方跟單人員確認(rèn),封樣方可生產(chǎn)。
7.付款方式:所有產(chǎn)品經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后結(jié)算之日起二個(gè)月內(nèi)付清,但盡量提前付給。
8.乙方應(yīng)及時(shí)配合把返工的產(chǎn)品返好,通知在10小時(shí)內(nèi)沒(méi)來(lái)_________返工,或拉回去返工的,每套按1元雇工人返工,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
9.乙方應(yīng)按公司發(fā)貨數(shù)量交貨,如有少數(shù)或次品,每件/套按出廠價(jià)扣款。
10.此合同一式兩份,經(jīng)雙方簽字后生效。
11.此合同項(xiàng)下的加工制作單為本合同不可分割的一部分。
12.簽約時(shí)間_________年。
甲方:____________乙方:____________
代理人:__________代理人:__________
【第15篇】模具承攬加工合同
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)《_____》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠(chéng)實(shí)信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求、驗(yàn)收方法(標(biāo)準(zhǔn))及地點(diǎn):
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計(jì)、制造模具。
(2)合格模具定義:
①模具必須符合經(jīng)甲方確認(rèn)后的模具結(jié)構(gòu)圖;
②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。
2、驗(yàn)收方法(標(biāo)準(zhǔn)):
①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行。
②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。
3、驗(yàn)收地點(diǎn):在甲方指定地點(diǎn)________________進(jìn)行。每次驗(yàn)收必須有雙方簽署的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,如驗(yàn)收不合格,必須在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上注明下次驗(yàn)收期限。
第三條:原材料來(lái)源
1、原材料來(lái)源:模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān)。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購(gòu)原材料,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):
1、交貨方法及驗(yàn)收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模、送樣,并經(jīng)雙方確認(rèn)簽板后視為模具驗(yàn)收合格。
2、交貨地點(diǎn):甲方指定場(chǎng)所________________________。
3、交貨時(shí)間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書(shū)面形式確認(rèn)后,交付時(shí)間可以按延誤時(shí)間順延。
4、運(yùn)雜費(fèi)用承擔(dān):由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn),運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第五條:本合同模具總金額為_(kāi)______萬(wàn)元,共_______套模具。
貨款結(jié)算時(shí)間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預(yù)付_______%,試模合格交付使用_______個(gè)月內(nèi)付_______%。
第六條:技術(shù)資料提供及保管:
1、甲方負(fù)責(zé)提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條:質(zhì)量異議/違約責(zé)任:
1、對(duì)于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問(wèn)題,甲方必須以書(shū)面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,并對(duì)乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管;乙方在接到甲方書(shū)面通知24小時(shí)內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進(jìn)行售后服務(wù),則視為接受甲方的處理意見(jiàn)。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開(kāi)始,所有權(quán)為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過(guò)程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項(xiàng)目交貨時(shí),乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過(guò)程中交付的文件技術(shù)資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》i中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項(xiàng)目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書(shū)》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競(jìng)爭(zhēng)性約定按《模具委托加工制造合作意向書(shū)》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項(xiàng)目,乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者,否則,甲方將取消其供應(yīng)商資格,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關(guān)責(zé)任。
第九條:雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟(jì)合同鑒定機(jī)關(guān)查實(shí)證明,可免予承擔(dān)民事責(zé)任。
第十條:合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時(shí),應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《________》有關(guān)規(guī)定,由雙方進(jìn)行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:_________________
委托代理人:_________________
地址:_________________
電話:_________________
開(kāi)戶銀行:_________________
賬號(hào):_________________
________年________月________日
乙方:_________________
委托代理人:_________________
地址:_________________
電話:_________________
開(kāi)戶銀行:_________________
賬號(hào):_________________
________年________月________日